建筑项目施工合同样本

合同编号：__________地址：_______联系方式：_______地址：_______联系方式：_______第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程预算：_______第二条合同价格2.1双方确认，本工程合同总价为人民币_______元（大写：_______元整），币种为人民币。2.2合同价款包括：工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、税金等一切费用。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后_______日内，业主支付施工方工程总价的_______%；（2）工程进度达到_______%时，业主支付施工方工程总价的_______%；（3）工程竣工验收合格后，业主支付施工方工程总价的_______%；（4）剩余的_______%作为质量保证金，工程质量保证期结束后支付。第三条工程质量3.1施工方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工，保证工程质量。3.2工程质量保证期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。3.3施工过程中，业主有权对工程质量进行监督和检查，施工方应予以配合。第四条工程进度4.1施工方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。4.2施工方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。4.3业主如因特殊原因导致工程进度延误，应与施工方协商解决。第五条材料和设备5.1施工方应按照设计文件和合同约定选用合格的材料和设备。5.2施工方应保证材料和设备的质量，并提供相关质保资料。5.3业主有权对施工方使用的材料和设备进行监督和检查。第六条安全生产6.1施工方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场管理制度进行施工，确保施工现场安全。6.2施工方应定期进行安全生产培训和检查，提高施工人员的安全意识。6.3施工过程中发生安全事故，施工方应立即报告业主并采取措施防止事故扩大。第七条合同的解除和终止7.1双方协商一致，可以解除或终止本合同。7.2施工方如严重违反合同条款，业主有权解除合同。7.3业主如未按约定支付合同价款，施工方有权解除合同。第八条违约责任8.1双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。8.2违约金的计算方式为：违约金额×违约天数×违约利率。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.3本合同的修改、补充必须采用书面形式。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同编号：确保填写正确的合同编号，以便于合同的管理和查询。2.甲方和乙方信息：准确填写甲方和乙方的信息，包括名称、地址和联系方式。3.工程概况：详细描述工程的基本信息，包括名称、地点、内容和规模等。4.合同价格：明确合同总价及支付方式，确保双方权益。5.工程质量：关注工程质量标准和保证期，确保工程质量符合要求。6.工程进度：约定工程进度和违约责任，确保工程按时完成。7.材料和设备：明确材料和设备的要求及质量保证，确保施工顺利进行。8.安全生产：关注施工现场安全，防止安全事故的发生。9.合同解除和终止：约定合同解除和终止的条件及违约责任。10.违约责任：明确违约责任及违约金计算方式，保障双方权益。11.争议解决：约定争议解决方式，确保合同纠纷的顺利解决。12.其他约定：关注合同的补充协议和修改方式，确保合同的完善。解决办法：1.合同履行过程中如发生争议，通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。3.在合同履行过程中，如需修改或补充，双方应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。关键词语的法律名词解释：1.甲方：指委托施工方进行工程建设的单位或个人。2.乙方：指承担工程建设的施工单位。3.工程概况：指工程的基本情况，包括名称、地点、内容和规模等。4.合同价格：指双方约定的工程总价，包括各项费用。5.工程质量：指工程满足设计文件、国家标准和合同要求的程度。6.工程进度：指工程按照约定的时间表完成的程度。7.材料和设备：指用于工程建设的一切材料和机械设备。8.安全生产：指在施工过程中，采取措施确保人员安全和设备完好。9.违约责任：指一方未履行合同义务时，应承担的法律责任。10.争议解决：指当合同履行过程中发生争议时，采取的方式和方法。特殊应用场合：1.工期紧张：当项目需要在短时间内完成时，双方应协商制定合理的施工计划，以确保工程按时完成。补充条款：双方应签订工期延误赔偿协议，明确工期延误时的赔偿责任。2.设计变更：当工程进行过程中，因设计原因需要对工程进行变更时，双方应协商确定变更内容和费用。补充条款：双方应签订设计变更协议，明确变更内容的范围、费用及工期调整等事项。3.不可抗力：当工程受到自然灾害、社会事件等不可抗力因素影响时，双方应协商解决措施。补充条款：双方应签订不可抗力事件应对协议，明确双方在不可抗力事件中的责任和义务。4.工程验收：当工程完成后，双方应共同进行验收，确保工程质量符合要求。补充条款：双方应签订工程验收协议，明确验收标准、程序及不合格工程的处理方式。5.质量保证：施工方应承担工程质量保证责任，确保工程在使用过程中不存