建筑电梯施工合同

建筑电梯施工合同合同编号：__________建筑电梯施工合同地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方为建筑电梯施工项目的业主，乙方为具备相关资质和能力的承包商，双方经协商一致，同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同，共同完成建筑电梯施工项目。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主向承包商支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向承包商支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主向承包商支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题，业主向承包商支付。第三条合同履行3.1承包商应按照合同约定的工程内容、规模、质量要求和技术标准，按时完成工程。3.2承包商应保证工程质量，确保电梯安装、调试、验收等环节符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。3.3业主应按照合同约定支付合同价款，配合承包商完成工程。3.4双方应共同参与工程验收，验收不合格的，承包商应按照业主要求及时整改，直至达到验收标准。第四条违约责任4.1承包商未按照合同约定完成工程的，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金为合同总价款的5%。4.2业主未按照合同约定支付合同价款的，应承担违约责任，向承包商支付违约金，违约金为应付款项的5%。4.3双方违反合同约定的其他条款的，应承担相应法律责任。第五条争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。6.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.建筑电梯施工合同2.工程设计文件3.施工图纸4.相关法律法规、行业标准5.验收标准和方法6.支付凭证7.整改通知8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.承包商未按照合同约定完成工程：包括工程质量、进度、技术标准等方面未达到约定要求。2.业主未按照合同约定支付合同价款：包括延迟支付、少支付、不支付等情况。3.双方违反合同约定的其他条款：包括但不限于工程变更、停工、复工、解除合同等。三、法律名词及解释：1.建筑电梯施工合同：双方为完成建筑电梯施工项目，明确双方权利义务的协议。2.违约金：一方未履行合同约定义务，应向对方支付的赔偿金。3.验收合格：工程质量、安全、进度、技术标准等方面达到约定要求和行业标准。4.质量保证金：为确保工程质量，双方约定的一定比例的合同价款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，必要时签订工程延期协议。2.工程质量问题：解决办法：承包商负责整改，直至达到验收标准；必要时双方可委托第三方检测机构进行检测。3.合同价款支付纠纷：解决办法：双方查阅合同条款，按照约定支付应付款项；必要时可寻求法律途径解决。4.工程变更：解决办法：双方协商一致后签订工程变更协议，明确变更内容、价款和工期等。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑项目中的电梯施工，包括新建、改建、扩建等。