地铁施工总承包合同

地铁施工总承包合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主为地铁工程建设项目的业主，负责工程的资金筹集、组织管理及监督等工作；2.承包商具备地铁施工的资质和能力，愿意承担该地铁工程项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，协商确定签订本合同，共同完成地铁工程建设。第一条合同范围与内容1.1本合同范围内的地铁工程项目包括：（1）地铁线路全长公里，共个车站；（2）地铁车辆段及综合基地；（3）地铁控制中心；（4）地铁供电、信号、通信、通风、空调、给排水等系统；（5）与地铁工程项目相关的土建、装修、安装、调试等工作。1.2承包商应按照本合同约定的标准、规范和工期要求，完成上述范围内的施工任务。第二条合同价格与支付2.1本合同的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应在合同签订后七个工作日内向承包商支付合同总价的一定比例作为预付款，具体比例双方协商确定。2.3业主按照双方约定的进度节点支付合同价款，每完成一个节点的工作，业主支付相应比例的价款。2.4承包商完成合同约定的全部工作后，业主应在验收合格后七个工作日内支付剩余的合同价款。第三条工期要求3.1承包商应按照本合同约定的施工计划完成施工任务，总工期为____个月。3.2承包商若因自身原因导致工程延期，应承担由此产生的违约责任。3.3业主因特殊原因导致工程延期，双方可协商顺延工期。第四条质量与标准4.1承包商应按照国家和行业标准的地铁工程施工质量要求，保证工程的施工质量。4.2工程验收合格的标准为：____%。4.3承包商应承担工程质量保修责任，保修期为____年。第五条安全生产与环保5.1承包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工安全。5.2承包商应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响，确保施工环保。5.3承包商应承担由于自身原因导致的安全生产和环保事故的责任。第六条违约责任6.1承包商未按照合同约定完成施工任务的，应承担违约责任，具体违约金数额双方协商确定。6.2业主未按照合同约定支付价款的，应承担违约责任，具体违约金数额双方协商确定。6.3双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条合同的生效、变更与解除7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。7.2合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除合同。7.3合同的变更或解除，应签订书面协议，经双方签字盖章确认后生效。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.地铁工程项目设计文件2.地铁工程项目施工图纸3.地铁工程项目施工方案4.地铁工程项目安全生产和环保措施方案5.承包商资质证明文件6.承包商人员名单及相关资格证书7.合同价款支付明细表8.工期进度计划表9.质量验收标准及方法10.违约金计算公式及相关依据二、违约行为及认定：1.承包商未按照合同约定完成施工任务2.业主未按照合同约定支付价款3.承包商未按照国家和行业标准进行施工，导致施工安全事故4.承包商未采取有效措施，导致施工过程中对环境造成严重影响5.双方未按照约定履行合同，导致工程延期6.双方在履行合同过程中发生争议，未通过友好协商解决三、法律名词及解释：1.甲方：指地铁工程项目的业主，负责工程的资金筹集、组织管理及监督等工作。2.乙方：指具备地铁施工资质和能力的承包商，愿意承担该地铁工程项目的施工任务。3.合同总价：指双方约定的地铁工程项目施工的总费用。4.预付款：指合同签订后，业主向承包商支付的合同总价的一定比例的费用。5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的赔偿金。6.工期：指承包商完成合同约定全部工作所需的时间。7.质量保修期：指承包商对工程质量承担保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：承包商应采取加班、增加施工人员等措施，确保工程按时完成。2.施工质量问题：承包商应立即整改，重新施工，并承担相应责任。3.安全生产事故：承包商应立即报告业主，启动应急预案，配合调查处理。4.环保问题：承包商应加强环保措施，防止施工过程中对环境造成严重影响。5.合同争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.地铁线路全长公里，共个车站的施工建设2.地铁车辆段及综合基地的施工建设3.地铁控制中心的施工建设4.地铁供电、信