2024建设工程施工合同（普通）工程文档范本

合同编号：__________甲方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就乙方向甲方提供施工服务事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________二、合同价格及支付方式2.1合同总价：双方经协商一致，确定本合同的总额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2支付方式：（1）甲方支付乙方工程预付款人民币（大写）：____元整（小写）：_____元；（2）工程进度达到___%，甲方支付乙方进度款人民币（大写）：____元整（小写）：_____元；（3）工程完工并经验收合格后，甲方支付乙方剩余款项人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。三、施工期限3.1乙方向甲方承诺，本工程应在____年__月__日前竣工交付。3.2甲方同意给予乙方合理的工期延长，具体延期时间由双方协商确定。四、施工质量4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，保证工程质量。4.2乙方应承担工程质量问题的修复及整改责任，确保工程达到设计要求和质量标准。五、违约责任5.1乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的__%。5.2甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每日滞纳金金额为应付款项的__%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1乙方施工期间，应遵守现场管理制度，确保施工安全。7.2乙方应承担施工过程中产生的一切税费和费用。7.3未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。八、合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工交付之日止。8.2合同的变更或解除应经双方协商一致，并书面确认。九、合同附件9.1本合同附件包括：工程设计文件、施工图纸、工程量清单、材料及设备技术参数等。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.合同的履行：乙方应严格按照合同约定的工程内容、规模、质量和工期进行施工。如乙方未按约定履行合同，甲方有权要求乙方支付违约金或要求乙方整改。如甲方未按约定履行合同，乙方有权要求甲方支付滞纳金或要求延长工期。2.合同的变更和解除：合同的变更或解除应经双方协商一致，并书面确认。如双方无法达成一致，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.施工质量：乙方应保证工程质量，如出现质量问题，乙方应承担修复及整改责任。4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.合同的生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工交付之日止。法律名词及名词解释：1.合同：双方或多方之间为实现一定目的而达成的具有法律约束力的协议。2.甲方：指合同中的权利人，即建设工程项目的业主。3.乙方：指合同中的义务人，即具有相应资质和能力的施工单位。4.施工服务：乙方根据合同约定，为甲方提供的建设施工活动。5.工程竣工交付：指工程按照设计文件、施工标准和质量要求完成，并通过验收合格，交付给甲方使用。6.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。7.滞纳金：当事人未按约定时间支付款项，按照合同约定向对方支付的迟延履行债务的金钱。8.工期延长：由于甲方原因导致乙方无法按照合同约定的时间完成工程，经双方协商一致，乙方给予甲方延长工期的权利。9.工程质量：指工程按照设计文件、施工标准和质量要求达到的使用功能和效果。10.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同双方在履行过程中发生的争议。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、园林绿化、装饰装修等。2.适用于施工单位与建设单位（甲方）之间签订的施工合同。3.适用于工程规模、内容和预算在一定范围内的普通建设工程项目。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方应按实际变更情况协商调整合同价格。2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行，双方应按国家相关规定和合同约定协商解决。3.保险：乙方应按国家法律法规和合同约定，为工程和施工人员购买相应保险。4.环境保护：乙方应遵守国家环境保护法律法规，确保施工过程中对环境的影响降到最低。5.工程验收：工程完工后，乙方应按合同约