2025工程监理聘用合同范例

2025工程监理聘用合同范例合同编号：甲方（聘用单位）：地址：乙方（监理单位）：地址：鉴于甲方拟将工程监理工作委托给乙方，乙方同意接受甲方的委托，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程监理合同（示范文本）》及其他相关法律、法规和规章，经双方友好协商，订立本合同，以兹共同遵守。第一条监理范围与内容1.1甲方委托乙方对位于的工程（以下简称“本工程”）实施监理服务。监理服务的范围为：，具体包括但不限于以下内容：对本工程的质量、安全、进度和投资进行全过程的监督与管理；协助甲方完善工程管理制度和流程；编制监理规划和实施细则，明确监理工作的目标、方法和措施；对施工单位的资质、施工方案、施工技术、施工工艺进行审查；对工程材料、构配件、设备的质量进行检查；对关键工序和隐蔽工程进行旁站监理；对工程进度进行监督，及时发现并解决工程延误问题；参与工程竣工验收，提出监理意见；建立完整的监理档案，定期向甲方提交监理报告。1.2监理服务的具体内容以本合同附件为准。第二条监理期限2.1本合同监理服务期限为年，自年月日开始，至年月日结束。2.2在监理服务期限内，如因甲方原因导致工程延期，双方可协商延长监理服务期限，并签订补充协议。2.3若乙方因自身原因未能按期完成监理任务，甲方有权要求乙方限期整改并承担相应的违约责任。第三条双方的权利与义务甲方的权利与义务3.1甲方的权利：有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的监理服务；有权对乙方的工作进行监督、检查和指导；有权要求乙方及时报告监理过程中发现的问题并提出解决方案；有权要求乙方及时更换不称职的监理人员；有权在本工程结束后对乙方的监理工作进行评价。3.2甲方的义务：按时向乙方支付监理费用；向乙方提供监理工作所需的文件、资料和工作条件；协助乙方与施工单位之间的沟通和协调；确保乙方监理人员的安全和必要的工作环境。乙方的权利与义务3.3乙方的权利：有权要求甲方提供开展监理工作所需的文件、资料和工作条件；有权对甲方的管理行为提出建议和意见；有权要求按时支付监理费用；有权拒绝执行甲方违反法律、法规或行业标准的指令。3.4乙方的义务：按照合同约定的范围和内容提供监理服务，确保监理工作的独立性和公正性；配备符合要求的监理人员，并保证其资格和能力；制定详细的监理计划和工作流程，并报甲方备案；定期向甲方提交监理报告，如实反映工程的进展情况和存在问题；对监理过程中发现的问题及时处理并报告甲方；保守甲方的商业秘密和工程技术秘密。第四条监理费用与支付方式4.1本工程的监理费用总额为人民币元（大写：），费用组成明细见附件。4.2监理费用的支付方式为：。分期支付：每月日前支付上月监理费用的%，剩余部分在监理服务结束后日内结清；一次性支付：于年月日前支付全部监理费用。4.3监理费用的调整：如因物价上涨、政策变化或其他不可抗力因素导致监理成本增加，双方可协商调整监理费用。4.4甲方应按时支付监理费用，逾期支付的，乙方有权要求甲方支付逾期利息，利息按同期银行贷款利率计算。第五条工作条件与协作义务5.1甲方应为乙方监理人员提供必要的工作环境和设施，包括但不限于办公场地、交通工具、通讯设备等。5.2乙方监理人员应严格遵守甲方的规章制度和现场管理要求，不得擅自脱离岗位或从事与监理工作无关的活动。5.3双方应建立定期沟通机制，甲方应指定专人负责与乙方的联系，乙方应指定项目经理作为主要负责人。第六条违约责任6.1甲方违约责任：未能按期支付监理费用的，按逾期支付金额的每日‰支付违约金；因甲方原因导致监理工作延误的，甲方应承担相应责任；甲方未提供必要的工作条件，导致监理工作无法正常开展的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。6.2乙方违约责任：未按合同约定提供监理服务的，甲方有权要求乙方改正并赔偿损失；因乙方原因导致工程发生质量事故或安全事故的，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿；未经甲方同意擅自更换监理人员的，甲方有权要求乙方支付违约金人民币元；乙方未保守甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任。第七条争议解决7.1本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院提起诉讼。7.2争议解决期间，双方应继续履行合同中无争议的部分。第八条合同的生效与变更8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2本合同的变更或解除应经双方协商一致并签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第九条其他条款9.1本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。9.2本合同的附件包括：，作为本合同的一部分，具有同等法律效力。9.3本合同终止后，双方仍应遵守保密义务，不得泄露本工程的相关信息和技术资料。9.4本合同未尽事宜，双方可协商解决，协商不成的，按国家相关法律、法规执行。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：日期：