交通运输垫资施工合同_第1页
交通运输垫资施工合同_第2页
交通运输垫资施工合同_第3页
交通运输垫资施工合同_第4页
交通运输垫资施工合同_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

交通运输垫资施工合同合同目录第一章总则1.1合同双方的含义1.2合同文件的组成1.3合同的生效与解除1.4合同的争议解决方式第二章工程概况2.1工程项目的性质、规模和地点2.2工程的主要内容和施工标准2.3工程的施工期限第三章垫资施工3.1垫资施工的范围和内容3.2垫资施工的金额和支付方式3.3垫资施工的期限和还款方式3.4垫资施工的利息计算方式第四章施工组织与管理4.1施工组织结构4.2施工人员的管理4.3施工材料和设备的管理4.4施工质量和安全管理第五章交通运输5.1交通运输的方式和路线5.2交通运输的时间和效率5.3交通运输的安全管理5.4交通运输的费用承担方式第六章工程变更6.1工程变更的条件和程序6.2工程变更的费用和时间调整6.3工程变更对合同价款的影响第七章工程验收与保修7.1工程验收的标准和程序7.2工程验收的异议和处理7.3工程保修的范围和期限第八章合同价款与支付8.1合同价款的确定方式8.2合同价款的支付方式8.3合同价款的调整方式第九章违约责任9.1违约行为的定义和处理方式9.2违约行为的损害赔偿责任9.3违约行为对合同价款的影响第十章合同解除10.1合同解除的条件和程序10.2合同解除后的权益处理10.3合同解除对合同价款的影响第十一章争议解决11.1争议解决的途径和方法11.2争议解决的期限和费用承担11.3争议解决的结果执行方式第十二章合同的转让和分包12.1合同转让的条件和程序12.2合同分包的条件和程序第十三章法律适用与争议解决13.1合同适用的法律法规13.2合同争议的法律适用和解决方式第十四章其他条款14.1合同的签订日期和地点14.2合同的有效期14.3合同的修订和补充方式合同编号:_________第一章总则第一条款合同双方的含义第二条款合同文件的组成2.1本合同文件包括合同协议书、中标通知书(如有)、本合同条款、合同技术文件、合同图纸、附件以及其他双方认可的文件。第三条款合同的生效与解除3.1本合同自双方签字盖章之日起生效,并取代所有之前的谈判、讨论和通信。3.2在履行完合同约定的全部义务后,本合同方可解除。第四条款合同的争议解决方式4.1双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的任何争议和纠纷。4.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地有管辖权的法院提起诉讼。第二章工程概况第五条款工程项目的性质、规模和地点5.1工程项目是指_________(具体项目名称),规模为_________(规模描述),地点位于_________(项目地点)。第六条款工程的主要内容和施工标准6.1工程主要内容包括_________(具体内容),施工应符合_________(标准名称)等标准要求。第七条款工程的施工期限7.1工程的预计施工期限为自合同生效之日起至_________(竣工日期)。第三章垫资施工第八条款垫资施工的范围和内容8.1垫资施工范围包括_________(施工内容),具体施工内容以合同技术文件为准。第九条款垫资施工的金额和支付方式9.1垫资施工的总额为_________(金额),支付方式为_________(支付方式描述)。第十条款垫资施工的期限和还款方式10.1垫资施工的还款期限为_________(期限),还款方式为_________(还款方式描述)。第十一条款垫资施工的利息计算方式11.1垫资施工的利息按照_________(利率)计算,利息计算方式为_________(利息计算方式描述)。第四章施工组织与管理第十二条款施工组织结构12.1乙方应设立专门的项目管理团队,负责施工的组织和管理。第十三条款施工人员的管理13.1乙方应确保施工人员具备相应的资质和经验,并按照工程需要进行合理配置。第十四条款施工材料和设备的管理14.1乙方应负责施工所需材料和设备的采购、保管和使用管理工作。第十五条款施工质量和安全管理15.1乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工,确保工程质量和安全。第五章交通运输第十六条款交通运输的方式和路线16.1交通运输方式为_________(运输方式),具体运输路线由乙方根据工程实际情况制定。第十七条款交通运输的时间和效率17.1乙方应保证运输时间符合工程进度要求,并确保运输效率。第十八条款交通运输的安全管理18.1乙方应制定运输安全措施,并负责在运输过程中的安全管理工作。第十九条款交通运输的费用承担方式19.1交通运输费用按照_________(费用承担方式)进行承担。第六章工程变更第二十条工程变更的条件和程序20.1工程变更需经双方协商一致,并按照合同约定的程序进行。第二十一条工程变更的费用和时间调整21.1工程变更引起的费用和时间调整,按照合同约定的方式进行计算和调整。第二十二条工程变更对合同价款的影响22.1工程变更对合同价款的影响,按照合同约定的条款进行调整。第七章工程验收与保修第二十三条工程验收的标准和程序23.1工程验收按照_________(验收标准)进行,验收程序由双方共同确定。第二十四条工程验收的异议和处理24.1任何一方对工程验收结果有异议,应在验收后_________(时间)内向对方提出,并按照合同约定的程序处理。第二十五条工程保修的范围和期限25.1工程保修范围包括_________(保修内容),保修期限为_________(期限)。第八章合同价款与支付第二十六条合同价款的确定方式26.1合同价款根据合同技术文件、图纸及工程量清单等资料,按照双方约定的计价方式确定。第二十七条合同价款的支付方式27.1合同价款的支付方式为_________(支付方式),具体支付细节在合同附件中规定。第二十八条合同价款的调整方式28.1合同价款的调整应严格按照合同约定的条款和程序进行。第九章违约责任第二十九条违约行为的定义和处理方式第三十条违约行为的损害赔偿责任30.1违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的直接经济损失。第三十一条违约行为对合同价款的影响31.1违约行为导致的合同价款调整,按照合同约定的条款进行。第十章合同解除第三十二条合同解除的条件和程序32.1合同解除需双方协商一致,并按照合同约定的程序进行。第三十三条合同解除后的权益处理33.1合同解除后,双方应按照合同约定处理已履行部分的权益。第三十四条合同解除对合同价款的影响34.1合同解除对合同价款的影响,按照合同约定的条款进行调整。第十一章争议解决第三十五条争议解决的途径和方法35.1双方应通过友好协商解决合同争议,协商不成的,可以向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第三十六条争议解决的期限和费用承担36.1争议解决期限为_________(期限),相关费用按照合同约定和法律规定承担。第三十七条争议解决的结果执行37.1争议解决结果生效后,双方应按照裁决或判决执行。第十二章合同的转让和分包第三十八条合同转让的条件和程序38.1合同转让应经对方同意,并按照合同约定的程序进行。第三十九条合同分包的条件和程序39.1合同分包应符合法律法规和合同约定,分包合同需经甲方同意。第十三章法律适用与争议解决第四十条合同适用的法律法规40.1本合同适用中华人民共和国的法律。第四十一条合同争议的法律适用和解决方式41.1合同争议适用合同签订地的法律,解决方式为法院诉讼。第十四章其他条款第四十二条合同的签订日期和地点42.1本合同于_________(日期)在_________(地点)签订。第四十三条合同的有效期43.1本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。第四十四条合同的修订和补充方式44.1合同的修订和补充应以书面形式进行,并由双方签字盖章确认。合同编号:_________(签名)甲方代表:_________日期:_________(签名)乙方代表:_________日期:_________多方为主导时的,附件条款及说明附加条款一:甲方为主导时的特殊规定1.1甲方有权对乙方的施工进度、质量标准等进行监督和检查。说明:甲方作为项目的主人,有权对施工过程进行监督,确保工程按期完成且符合质量要求。1.2甲方有权根据工程实际情况调整合同约定的施工内容和要求。说明:甲方应根据工程进展和需求变化,及时调整合同内容,以便更好地实现项目目标。1.3甲方有权在合同约定的范围内对工程进行变更。说明:甲方应根据项目需求和设计变更,对工程进行相应的调整,乙方应予以配合。附加条款二:乙方为主导时的特殊规定2.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准,保证工程质量和安全。说明:乙方作为施工方,应承担工程质量和安全的主要责任,确保施工符合相关标准。2.2乙方应按时完成施工任务,并承担因施工原因导致的延误责任。说明:乙方应按照合同约定的工期完成施工,如因乙方原因导致延误,应承担相应的违约责任。2.3乙方应负责对施工过程中的废弃物进行妥善处理,不得对环境造成污染。说明:乙方作为施工方,应对施工过程中的环境保护负责,遵守相关环保法规,确保不对环境造成污染。附加条款三:第三方中介参与时的特殊规定3.1第三方中介应公正、中立地履行调解和协调职责,维护双方的合法权益。说明:第三方中介在合同履行过程中,应保持公正、中立的态度,协助双方解决合同履行过程中的纠纷和问题。3.2第三方中介的费用由双方共同承担。说明:第三方中介在履行调解和协调职责时所产生的费用,应由甲方和乙方共同承担,以保证合同的顺利履行。3.3第三方中介的调解和协调结果具有法律效力。说明:第三方中介在调解和协调过程中所作出的决定,双方应予以遵守,如有一方对调解结果有异议,可依法向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同技术文件2.工程量清单3.施工图纸4.分包合同5.材料和设备采购合同6.运输合同7.保险合同8.安全防护措施方案9.环境保护措施方案10.工程验收标准和方法11.保修条款12.合同修订和补充协议13.争议解决裁决书或判决书14.其他双方约定的附件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为未按约定时间支付合同价款未按约定提供施工条件未按约定时间完成审批或验收2.乙方违约行为未按约定时间完成施工施工质量不符合标准使用不合格材料或设备3.第三方中介违约行为未公正、中立地履行调解和协调职责延迟调解或协调结果调解和协调结果不具有法律效力三、法律名词及解释:1.交通运输垫资施工合同:指甲方为交通运输项目委托乙方进行垫资施工的合同。2.合同价款:指双方约定的工程承包价格,包括工程成本、利润及税费等。4.损害赔偿责任:指因违约行为给对方造成损失时,违约方应承担的赔偿责任。5.合同解除:指合同双方同意终止合同关系的行为。6.争议解决:指合同双方在发生纠纷时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.施工进度延误原因:设计变更、材料供应延迟、不可抗力等。解决:协商调整工期、增加人员或设备、提前采购材料等。2.施工质量问题原因:施工方法不当、材料不合格、乙方管理不善等。解决:整改不合格部分、重新施工、质量监督加强等。3.合同价款争议

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论