汽车旅馆门窗安装合同协议_第1页
汽车旅馆门窗安装合同协议_第2页
汽车旅馆门窗安装合同协议_第3页
汽车旅馆门窗安装合同协议_第4页
汽车旅馆门窗安装合同协议_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

汽车旅馆门窗安装合同协议合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同文件的优先顺序1.3法律法规的适用1.4合同的生效与终止第二章甲方义务2.1甲方提供的资料和条件2.2甲方对安装工作的配合与支持2.3甲方对乙方人员的保护与保障第三章乙方义务3.1乙方的资质与经验3.2乙方提供的材料与设备3.3乙方的安装程序与工艺3.4乙方对安装质量的保证第四章安装工程量与费用4.1工程量的确定与计算4.2费用的构成与支付方式4.3工程变更与费用调整4.4乙方对安装费用的赔偿责任第五章安装时间与进度5.1安装工期的约定5.2安装进度的报告与监督5.3乙方对延期原因的说明与赔偿第六章质量控制与验收6.1质量标准的制定与执行6.2验收程序与组织6.3乙方对质量问题的整改与赔偿第七章安全与环保7.1安全生产的管理与措施7.2乙方对安全事故的责任与赔偿7.3环保要求的遵守与措施第八章违约责任8.1甲乙双方违约的情形与责任8.2乙方对工程质量的违约赔偿8.3乙方对工程进度的违约赔偿第九章争议解决9.1争议的协商与调解9.2仲裁与诉讼的选择9.3仲裁或诉讼的适用法律与管辖法院第十章保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密义务的履行与期限10.3违约泄露的赔偿责任第十一章不可抗力11.1不可抗力的定义与情形11.2不可抗力事件的通知与证明11.3不可抗力事件的后果处理第十二章附则12.1合同的转让与分包12.2合同的修改与补充12.3合同的生效日期与有效期第十三章合同的解除13.1合同解除的条件与程序13.2合同解除后的权利与义务处理13.3合同解除的法律后果第十四章争议的解决14.1争议的协商与调解14.2仲裁与诉讼的选择14.3仲裁或诉讼的适用法律与管辖法院合同编号:_______第一章总则1.1定义与解释1.2合同文件的优先顺序本合同及其附件、补充协议、双方书面确认的文件,按照优先顺序构成本合同的完整内容。1.3法律法规的适用本合同的订立、效力、解释、履行、修改和终止,以及解决争议的方式,均适用中华人民共和国相关法律法规。1.4合同的生效与终止本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,至合同约定的安装工程完成并验收合格之日起终止。第二章甲方义务2.1甲方提供的资料和条件甲方应向乙方提供汽车旅馆门窗安装的详细设计图纸、技术要求和相关资料,确保乙方能够准确理解甲方的安装需求。2.2甲方对安装工作的配合与支持甲方应确保乙方在安装过程中能够顺利进行,提供必要的现场配合与支持,包括但不限于现场管理、人员协调、施工条件保障等。2.3甲方对乙方人员的保护与保障甲方应保障乙方人员在安装过程中的安全与健康,提供必要的安全防护措施,并承担因甲方原因导致乙方人员受伤或财产损失的责任。第三章乙方义务3.1乙方的资质与经验乙方应具备国家规定的门窗安装施工资质,并具有相应的安装经验和技术能力,保证安装工程的质量与进度。3.2乙方提供的材料与设备乙方应按照合同约定提供合格的材料和设备,并保证其质量、性能符合甲方的要求。3.3乙方的安装程序与工艺乙方应按照行业标准和国家规定进行安装,确保安装工程的安全、美观、密封和通风。3.4乙方对安装质量的保证乙方应对安装工程的质量负责,保证安装的门窗符合设计要求,并承担因乙方原因导致质量问题的整改与赔偿责任。第四章安装工程量与费用4.1工程量的确定与计算乙方应根据甲方的设计图纸和工程量清单,准确计算安装工程量,并在合同约定的时间内向甲方报价。4.2费用的构成与支付方式乙方应明确安装工程费用的构成,包括材料费、人工费、设备费等,并按照合同约定的支付方式和时间向甲方支付。4.3工程变更与费用调整如因甲方要求变更工程量或设计,导致费用发生增减,双方应按合同约定的方式进行费用调整。4.4乙方对安装费用的赔偿责任乙方如发生违约行为,导致安装费用增加或损失,应向甲方承担相应的赔偿责任。第五章安装时间与进度5.1安装工期的约定乙方应按照合同约定的工期完成安装工作,如有延期,应承担相应的违约责任。5.2安装进度的报告与监督乙方应定期向甲方报告安装进度,并接受甲方的监督。5.3乙方对延期原因的说明与赔偿乙方如发生延期情况,应立即向甲方说明原因,并根据合同约定承担延期赔偿责任。第六章质量控制与验收6.1质量标准的制定与执行乙方应按照甲方提供的质量标准进行安装,并保证安装工程的质量符合要求。6.2验收程序与组织安装工程完成后,双方应按照合同约定的验收程序进行验收。6.3乙方对质量问题的整改与赔偿如验收过程中发现质量问题,乙方应立即进行整改,并承担相应的赔偿责任。第八章违约责任8.1甲乙双方违约的情形与责任甲乙双方如违反合同约定,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2乙方对工程质量的违约赔偿乙方如违反合同约定的质量标准,导致安装工程质量不符合要求,应承担相应的违约赔偿责任。8.3乙方对工程进度的违约赔偿乙方如违反合同约定的工期,导致安装工程延期,应承担相应的违约赔偿责任。第九章争议解决9.1争议的协商与调解甲乙双方在履行合同过程中发生的争议,应通过协商解决,协商不成的,可以请求第三方进行调解。9.2仲裁与诉讼的选择如调解不成,甲乙双方可以选择仲裁或诉讼解决争议。9.3仲裁或诉讼的适用法律与管辖法院甲乙双方选择仲裁的,应提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁;选择诉讼的,应提交至合同签订地人民法院进行诉讼。第十章保密条款10.1保密信息的定义与范围保密信息是指合同履行过程中甲乙双方掌握的对方的商业秘密、技术秘密、运营秘密等非公开信息。10.2保密义务的履行与期限甲乙双方在合同履行期间及合同终止后,应对保密信息予以保密,未经对方同意不得向第三方泄露。10.3违约泄露的赔偿责任如甲乙双方违反保密义务,导致保密信息泄露,应承担相应的赔偿责任。第十一章不可抗力11.1不可抗力的定义与情形不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力事件的通知与证明发生不可抗力事件的,甲乙双方应及时通知对方,并提供相关证明文件。11.3不可抗力事件的后果处理如不可抗力事件影响合同履行,甲乙双方应协商解决合同履行受阻的问题,并根据情况部分或全部免除违约责任。第十二章附则12.1合同的转让与分包未经对方同意,甲乙双方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方,也不得将合同工程进行分包。12.2合同的修改与补充甲乙双方可以通过书面形式修改或补充本合同,经双方签字盖章后生效。12.3合同的生效日期与有效期本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,有效期至合同约定的安装工程完成并验收合格之日起终止。第十三章合同的解除13.1合同解除的条件与程序甲乙双方协商一致,可以解除本合同。解除合同的,应按照合同约定办理相关手续。13.2合同解除后的权利与义务处理合同解除后,甲乙双方应按照合同约定处理未履行完毕的义务,并承担相应的责任。13.3合同解除的法律后果合同解除的,甲乙双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事宜,并承担相应的法律后果。第十四章争议的解决14.1争议的协商与调解甲乙双方在履行合同过程中发生的争议,应通过协商解决,协商不成的,可以请求第三方进行调解。14.2仲裁与诉讼的选择如调解不成,甲乙双方可以选择仲裁或诉讼解决争议。14.3仲裁或诉讼的适用法律与管辖法院甲乙双方选择仲裁的,应提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁;选择诉讼的,应提交至合同签订地人民法院进行诉讼。甲方(签字):_________乙方(签字):_________签订日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明附加条款一:甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指定供应商甲方有权指定门窗安装工程的材料供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的产品,除非甲方明确同意乙方使用其他供应商的产品。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的安装过程进行监督。乙方应接受甲方的监督,并按照甲方的要求提供安装进度和质量的详细报告。1.3甲方变更权甲方有权根据项目需要对安装工程进行变更。如甲方提出变更要求,乙方应根据甲方的要求进行相应的调整,并承担因变更导致的额外费用。附加条款二:乙方为主导时的特殊条款2.1乙方技术咨询乙方应提供专业的技术咨询服务,协助甲方选择合适的门窗材料和设计方案。乙方应对提供的咨询意见负责。2.2乙方质量保证乙方应对安装工程的质量和安全性负责。乙方应提供必要的质量保证措施,并确保安装工程符合相关的质量标准和法规要求。2.3乙方进度控制乙方应制定详细的安装计划,并确保按照计划完成安装工作。乙方应定期向甲方报告进度,并在必要时采取措施确保工程按时完成。附加条款三:第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介的职责第三方中介应负责协调甲乙双方的关系,协助解决合同履行过程中的争议和问题。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的事务。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬应由甲乙双方协商确定。报酬支付方式、时间和条件应在合同中明确约定。3.3第三方中介的解除权甲乙双方任何一方对第三方中介的不当行为有充分证据的,有权请求解除中介服务合同。第三方中介的不当行为包括但不限于违反中立原则、泄露甲乙双方的商业秘密等。附件及其他补充说明一、附件列表:1.门窗安装设计图纸2.工程量清单3.材料供应商名录4.安装进度报告模板5.质量保证措施说明6.安全防护措施说明7.第三方中介服务合同8.仲裁协议9.诉讼管辖法院确认书二、违约行为及认定:1.甲方违反合同约定,未按时支付安装费用,视为违约。2.乙方未按照设计图纸和工程量清单进行安装,视为违约。3.乙方未在约定的工期内完成安装工程,视为违约。4.乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准,视为违约。5.乙方未按照合同约定的保密义务履行保密职责,视为违约。6.第三方中介未按照合同约定履行中介职责,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.违约金:指一方违反合同约定,应向对方支付的违约赔偿金额。3.仲裁:指双方约定将争议提交至仲裁委员会进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指双方通过人民法院进行争议解决的一种方式。5.保密义务:指合同双方对合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等非公开信息予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.安装工程进度延误:乙方应采取措施加快进度,并向甲方说明原因。如因甲方原因导致延误,甲方应承担相应责任。2.材料质量问题:乙方应及时更换不符合质量标准的材料,并承担因材料问题导致的损失。3.保密信息泄露:泄露方应立即采取补救措施,并承担违约责任。4.第三方中介不作为:甲乙双方可协商更

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论