施工单位成本预算合同模板

施工单位成本预算合同模板合同编号：__________

合同签署日期：__________

甲方（以下简称“业主”）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

乙方（以下简称“施工单位”）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

鉴于业主委托施工单位承担工程项目施工，为确保双方权益，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

第二条成本预算

2.1施工单位应根据工程实际情况，编制详细的成本预算，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、措施费、管理费、利润等。

2.2施工单位应将成本预算提交给业主审批，业主应在收到预算后的7个工作日内完成审批。

2.3经业主审批同意的成本预算，视为双方对工程成本的约定，施工单位应严格按照预算执行。

第三条合同价款

3.1合同价款为经业主审批同意的成本预算总额。

3.2施工单位完成工程后，应向业主提交工程决算报告，业主应在收到报告后的7个工作日内完成审核。

3.3业主审核无异议后，应按照本合同约定的付款方式支付合同价款。

第四条付款方式

4.1业主按照施工进度，分阶段支付合同价款。

4.2业主支付合同价款时，应扣除已支付的预付款和进度款。

4.3施工单位应提供等额的发票，业主按照约定时间支付。

第五条合同的履行

5.1施工单位应按照约定的工期完成工程。

5.2施工单位应按照约定的质量标准完成工程。

5.3施工单位应按照约定的安全标准进行施工。

5.4业主应按照约定时间支付合同价款。

第六条违约责任

6.1施工单位未按照约定的工期、质量标准和安全标准完成工程的，应承担违约责任。

6.2业主未按照约定时间支付合同价款的，应承担违约责任。

第七条争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（业主）：__________

乙方（施工单位）：__________

签订日期：__________

附件：

1.成本预算明细表

2.工程图纸

3.相关法律法规

4.其他与本合同有关的文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同签署日期：__________

甲方（以下简称“业主”）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

乙方（以下简称“施工单位”）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

丙方（以下简称“第三方主体”）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

鉴于业主委托施工单位承担工程项目施工，并引入第三方主体进行质量监督和成本控制，为确保双方权益，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

第二条第三方主体的责任和权利

2.1丙方作为第三方主体，负责对施工过程进行质量监督和成本控制。

2.2丙方应根据工程实际情况，制定详细的质量监督和成本控制方案，包括但不限于材料验收、工程验收、成本核算等。

2.3丙方应将监督方案和控制方案提交给业主和施工单位审批，业主和施工单位应在收到方案后的7个工作日内完成审批。

2.4经业主和施工单位审批同意的监督和控制方案，视为双方对第三方主体工作的约定，丙方应严格按照方案执行。

2.5丙方应确保施工过程中的质量和成本控制符合业主和施工单位的要求，对不符合要求的工程部分有权要求施工单位整改。

第三条甲方的权益保障

3.1甲方作为业主，对工程项目的质量和成本有知情权和监督权。

3.2甲方应按照约定时间支付合同价款，同时有权对施工过程进行监督和检查。

3.3甲方对工程质量有最终决定权，有权要求施工单位按照约定标准进行整改或重新施工。

3.4甲方对工程成本有最终控制权，有权要求丙方进行成本控制，确保工程成本不超出预算。

第四条乙方的责任和限制

4.1乙方作为施工单位，应按照约定的工期、质量标准和安全标准完成工程。

4.2乙方应接受丙方的质量监督和成本控制，严格按照丙方的监督和控制方案执行。

4.3乙方在施工过程中如有违约行为，应承担相应的违约责任。

4.4乙方应接受甲方的监督和检查，对甲方的合理要求应予以配合和执行。

第五条合同的履行

5.1乙方应按照约定的工期完成工程。

5.2乙方应按照约定的质量标准完成工程。

5.3乙方应按照约定的安全标准进行施工。

5.4甲方应按照约定时间支付合同价款。

5.5丙方应按照约定的监督和控制方案执行。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定的工期、质量标准和安全标准完成工程的，应承担违约责任。

6.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应承担违约责任。

6.3丙方未按照约定的监督和控制方案执行的，应承担违约责任。

第七条争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

8.2本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（业主）：__________

乙方（施工单位）：__________

丙方（第三方主体）：__________

签订日期：__________

附件：

1.工程图纸

2.成本预算明细表

3.相关法律法规

4.其他与本合同有关的文件

第三方主体介入的意义和目的在于，通过引入独立的第三方主体，对施工过程进行质量监督和成本控制，从而确保工程项目的质量和成本符合甲方的要求。第三方主体的介入，有助于提高工程质量，降低工程成本，保障甲方的权益。

甲方为主导的目的和意义在于，甲方作为业主，对工程项目的质量和成本有最终的决策权和管理权。通过本合同的约定，甲方可以确保施工单位按照约定的工期、质量标准和安全标准完成工程，同时通过第三方主体的介入，甲方可以更好地对施工过程进行监督和控制，确保工程项目的质量和成本符合甲方的要求。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

合同签署日期：__________

甲方（以下简称“业主”）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

乙方（以下简称“施工单位”）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

丙方（以下简称“第三方主体”）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

鉴于业主委托施工单位承担工程项目施工，并引入第三方主体进行质量监督和成本控制，为确保双方权益，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

第二条第三方主体的责任和权利

2.1丙方作为第三方主体，负责对施工过程进行质量监督和成本控制。

2.2丙方应根据工程实际情况，制定详细的质量监督和成本控制方案，包括但不限于材料验收、工程验收、成本核算等。

2.3丙方应将监督方案和控制方案提交给业主和施工单位审批，业主和施工单位应在收到方案后的7个工作日内完成审批。

2.4经业主和施工单位审批同意的监督和控制方案，视为双方对第三方主体工作的约定，丙方应严格按照方案执行。

2.5丙方应确保施工过程中的质量和成本控制符合业主和施工单位的要求，对不符合要求的工程部分有权要求施工单位整改。

第三条乙方的权益保障

3.1乙方作为施工单位，有权要求业主按照约定时间支付合同价款。

3.2乙方有权要求丙方进行质量监督和成本控制，确保工程质量和成本符合约定标准。

3.3乙方对工程质量有知情权，有权对工程质量进行监督和检查。

3.4乙方对工程成本有知情权，有权对工程成本进行监督和检查。

3.5乙方在施工过程中如有违约行为，应承担相应的违约责任。

第四条甲方的责任和限制

4.1甲方作为业主，应按照约定时间支付合同价款。

4.2甲方应接受丙方的质量监督和成本控制，对丙方的监督和控制方案应予以配合和执行。

4.3甲方对工程质量和成本有知情权，但对施工过程的监督和控制权受到限制。

4.4甲方应接受乙方的监督和检查，对乙方的合理要求应予以配合和执行。

第五条合同的履行

5.1乙方应按照约定的工期完成工程。

5.2乙方应按照约定的质量标准完成工程。

5.3乙方应按照约定的安全标准进行施工。

5.4甲方应按照约定时间支付合同价款。

5.5丙方应按照约定的监督和控制方案执行。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定的工期、质量标准和安全标准完成工程的，应承担违约责任。

6.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应承担违约责任。

6.3丙方未按照约定的监督和控制方案执行的，应承担违约责任。

第七条争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

8.2本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（业主）：__________

乙方（施工单位）：__________

丙方（第三方主体）：__________

签订日期：__________

附件：

1.工