2024年园林绿化施工合同参考范本（四篇）

第3页共3页2024年园林绿化施工合同参考范本建设单位（甲方）：__________承建单位（乙方）：__________为确保本工程的顺利进行，经甲乙双方友好协商，共同达成以下条款，双方将严格遵守并执行。第一条工程概况工程名称：__________工程地点：____市____县____区承包方式：包工、包料工程造价：人民币壹拾万元整第二条工程期限本工程自____年____月____日开工，预计于____年____月____日竣工。第三条工程延误与工程奖罚乙方应确保按期开工，如遇施工现场条件限制无法开工，需提前三天以书面形式通知甲方并获得甲方同意。甲方若不同意延期或乙方未在规定期限内提出延期申请，则工期不予顺延。施工中如需停工，乙方应提前24小时以书面形式向甲方提出申请，由甲方根据实际情况决定是否批准。若遇不可抗力因素，如自然灾害等，工期将相应顺延。因乙方原因导致延期开工或停工的，乙方需承担相应损失。第四条甲方工作甲方负责确保施工现场达到三通一平（即水通、电通、路通和场地平整）的标准。甲方需确保乙方施工期间用水、养护用水及用电的正常供应。第五条乙方工作乙方必须按照甲方确认的工程进度进行施工，并接受甲方对工程进度的监督检查。工程竣工后，乙方需按照本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。乙方在施工过程中应严格遵守工程建设安全生产的相关管理规定，确保施工安全。如因乙方安全措施不力导致事故发生的，相关责任及费用由乙方承担。第六条质量验收工程质量需达到《____市绿化施工及验收规范》的标准。若验收不合格，乙方需负责返工、修改并承担由此产生的所有费用。第七条付款方式工程施工完毕并通过验收合格后____日内，甲方应以银行转账或网银方式向乙方支付全部结算价款。第八条争议处理因履行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。甲方（公章）：__________乙方（公章）：__________法定代表人（签字）：__________法定代表人（签字）：______________年____月____日____年____月____日2024年园林绿化施工合同参考范本（二）甲方：_____乙方：_____根据《民法典》和《建筑安装工程条例》以及相关法律、行政法规的规定，秉持平等、自愿、公正和诚信原则，双方就甲方地块的园林绿化工程施工事宜达成一致，特此订立本合同。工程名称：_____第一条、施工范围：施工依据为甲方提供的图纸，具体工程量见工程清单。所有工程量一次性包干，如有变更，需经甲乙双方与业主协商解决。第二条、工期要求及开工日期合同工期：日历天数工程验收由甲方组织，乙方需提交相关资料。验收合格的当日为竣工日期。第三条、质量标准及施工要求标准：合格合同签订后，乙方须经甲方审批施工技术、安全方案等资料，然后开始现场施工。第四条、工程款及支付方式合同金额为(大写)：____元整(____元)。开票按总价_____开，如有增补，按最终结算工程量开票。工程验收合格并经双方签字确认后，甲方支付合同金额的____%。保质期满____年，甲方支付剩余的____%款项。第五条、双方责任一、甲方责任：提供施工及养护期间的水电供应。检查乙方材料并监督施工质量。二、乙方责任：按甲方图纸要求进行施工。负责施工安全，承担安全责任。遵守管理部门及现场管理规定，文明施工，及时清理建筑垃圾。对竣工前的成品进行保护，负责修复保护期间的损害。提供符合设计要求的苗木，确保生长旺盛，无病虫害，保证成活率，并进行养护管理，保持良好的绿化景观。负责联系竣工验收（甲方协助联系业主，组织验收），准备齐全的资料和竣工图，以备验收备案。必须接受甲方的管理和现场规定，否则甲方有权进行处罚。第六条、竣工验收与保养竣工验收依据施工验收规范、质量标准和施工图纸。苗木、植被养护管理期为一年（自竣工日起算）。第七条、违约责任、索赔及争议乙方不得转包工程，否则视为违约。乙方必须确保工程达到合同要求标准。如有争议，双方应首先尝试协商解决。协商无果，可向所在地人民法院提起诉讼。第八条、本合同共____份，甲乙双方各执____份，自签字之日起生效。甲方签章：_____乙方签章：_________年____月____日____年____月____日2024年园林绿化施工合同参考范本（三）在保修期内，如发现苗木等植物材料死亡，应于种植季节按原设计的品种与规格进行更换。第33条保修费用规定33.1造成质量缺陷的责任方需承担保修费用。33.2双方就养护期间的水、电费用承担有如下约定：第34条其他保修事项双方同意的其他保修条款如下：十二、违约与争议处理第35条违约责任35.1任何一方违反合同规定，应负责赔偿对方因此遭受的损失。35.2因承包人原因导致工程延期竣工，应支付的违约金及计算方式：35.3因承包人原因使工程未达到质量标准，应承担的违约责任：35.4发包人未按期支付工程款，应承担的违约责任：35.5其他相关责任：第36条争议解决方式合同履行中产生的争议，双方应首先通过协商解决，协商未果，按照以下第_____种方式解决：(1)向有管辖权的人民法院提起诉讼；(2)提交_____仲裁委员会进行仲裁。十三、其他条款第37条工程分包37.1分包单位和分包工程内容：37.2分包工程价款及结算方式：第38条不可抗力38.1双方对不可抗力范围的约定：38.2因不可抗力导致的费用及延误的工期，双方按以下方式分别承担：(1)工程损失及第三方的人员伤亡和财产损失由发包人承担；(2)双方人员伤亡由各自单位负责并承担费用；(3)承包人机械设备损坏及停工损失由承包人承担；(4)停工期间，承包人留驻的必要管理人员及保卫人员费用由发包人承担；(5)工程清理、修复费用由发包人承担；(6)工期延误相应顺延。38.3一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除其延迟履行的责任。第39条担保39.1本工程的担保事项如下：(1)发包人向承包人提供的履约担保，担保形式为：(2)承包人向发包人提供的履约担保，担保形式为：(3)双方约定的其他担保事项：(4)担保合同作为本合同附件。第40条合同解除40.1双方协商一致可解除合同。40.2发包人未按约定支付工程款，且未达成延期协议，承包人有权停工，停工超过____日，发包人仍未支付，承包人有权解除合同。40.3承包人非法转包或肢解转包，发包人有权解除合同。40.4出现以下情况，发包人或承包人可解除合同：(1)因不可抗力导致合同无法履行；(2)一方违约导致合同无法履行。40.5经司法程序解除合同后，承包人应妥善保护工程，协助发包人撤离人员和设备，发包人应支付相关费用，并按约定支付已完成工程款。已订货的材料、设备按约定处理，因处理不当造成的损失由责任方承担。有过错方应赔偿对方因合同解除造成的损失。40.6合同解除不影响结算和清理条款的效力。第41条合同生效及终止41.1本合同自_____之日起生效。41.2当双方完成约定的工作内容后，本合同即告终止。第42条合同份数42.1本合同正本双方各持一份，具有同等法律效力。副本____份，双方各收持相应份数。第43条补充条款双方可根据相关法律法规及本工程实际，经协商一致后，对本合同进行具体化、补充或修改。发包人：(公章)承包人：(公章)住所：_____住所：_____法定代表人：_____法定代表人：________年____月____日年____月____日合同订立地点：2024年园林绿化施工合同参考范本（四）工程名称：_____工程地点：_____建设单位：(以下称甲方)施工单位：(以下称乙方)基于甲乙双方的协议，本园林绿化工程由乙方为甲方执行，遵循互相协作、紧密配合的原则，确保工程顺利进行，故签订此合同以共同遵守。一、工程内容及承包方式：工程内容涵盖：乙方采取包工、包料、包工期、包质量的方式承包。园林绿化所需材料、植物品种、数量及规格依据配置方案及工程预算书。二、工程造价：乙方需依据施工范围和图纸提供工程预算书，本园林建筑及绿化工程造价为固定价人民币____元（含税金）。三、付款方式：签订合同后，回填土送至工地，甲方支付10%工程款给乙方。完成种植后，甲方支付20%工程款给乙方，剩余60%工程款在三个月内付清。最后10%工程款在养护期满一周内一次性结清。四、工期：总工期为____天（自开工之日起计算）。开工日期：_____竣工日期：_____五、双方责任：(一)甲方责任：负责办理施工报建手续，取得建筑许可证和施工许可证。组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。提供水源。(二)乙方责任：按照施工图纸、现场变更及施工技术规范进行施工。承担绿化工程完工