田园综合体装修人工合同

田园综合体装修人工合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章工程内容和范围3.1工程主要内容3.2工程辅助内容3.3工程范围第四章工期和进度计划4.1合同工期4.2进度计划4.3工期延误第五章质量标准5.1工程质量标准5.2质量验收5.3质量争议的处理第六章合同价格6.1合同总价6.2价格调整6.3付款方式第七章施工组织和管理7.1施工组织7.2施工现场管理7.3施工人员管理第八章安全生产和环保8.1安全生产责任8.2安全措施8.3环保要求第九章违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约赔偿第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章合同的变更和解除11.1合同变更11.2合同解除第十二章合同的转让和继承12.1合同转让12.2合同继承第十三章附则13.1合同的生效13.2合同的终止13.3合同的保管第十四章其他约定14.1技术支持和培训14.2信息保密14.3法律适用和争议解决合同编号_________第一章总则第一条款合同主体1.2甲方是指具备合同签订资格和履行合同能力的田园综合体项目法人和代表甲方利益的其他组织和个人。1.3乙方是指具备合同签订资格和履行合同能力的装修人工服务提供商。第二条款合同标的2.1本合同的标的为田园综合体项目的装修人工服务。2.2乙方应按照甲方的要求，提供专业、高效的装修人工服务，确保工程按期完成。第三条款合同签订地点和时间3.1本合同于____年____月____日，在____（地点）签订。第二章工程概况第四条款工程名称4.1本工程的名称为：田园综合体装修工程。第五条款工程地点5.1本工程位于____（详细地址）。第六条款工程规模6.1本工程的规模为____（规模描述）。第七条款工程预算7.1本工程的预算为____（金额）。第三章工程内容和范围第八条款工程主要内容第九条款工程辅助内容第十条款工程范围10.1乙方应按照甲方的要求，在合同约定的范围内提供装修人工服务。第四章工期和进度计划第十一条款合同工期11.1本工程的合同工期为____（工期天数）。第十二条款进度计划12.1乙方应按照甲方要求，制定并执行合理的工程进度计划，确保工程按时完成。第十三条款工期延误13.1若乙方原因导致工程延误，应按照合同约定承担相应的违约责任。第五章质量标准第十四条款工程质量标准14.1乙方向甲方保证，工程质量应达到____（质量标准）。第十五条款质量验收15.1工程完成后，乙方应按照甲方要求进行质量验收。第十六条款质量争议的处理16.1对于工程质量的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。第六章合同价格第十七条款合同总价17.1本工程的合同总价为____（总价）。第十八条款价格调整18.1合同执行过程中，如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价格。第十九条款付款方式19.1甲方按照工程进度和质量要求，分阶段向乙方支付合同款项。第七章施工组织和管理第二十条款施工组织20.1乙方应根据工程特点和甲方要求，制定施工组织设计，并提交甲方审批。第二十一条款施工现场管理21.1乙方应按照甲方要求，做好施工现场的管理工作，确保施工安全、文明。第二十二条款施工人员管理22.1乙方应确保施工人员具备相应的技能和资格，并遵守施工现场的规章制度。第八章安全生产和环保第二十三条款安全生产责任23.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。23.2乙方应对施工人员进行安全生产教育和培训，提高施工人员的安全意识。第二十四条款安全措施24.1乙方应制定并执行施工现场的安全措施，预防安全事故的发生。24.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。第二十五条款环保要求25.1乙方应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环境保护工作。25.2乙方应采取有效措施，减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等对周边环境的影响。第九章违约责任第二十六条款承包人违约26.1若乙方未按照合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。26.2若乙方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工或赔偿。第二十七条款发包人违约27.1若甲方未按照合同约定支付款项，应承担相应的违约责任。27.2若甲方未按照约定提供施工条件，乙方有权要求甲方协调解决。第二十八条款违约赔偿28.1违约方应按照合同约定承担违约赔偿责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十章争议解决第二十九条款争议解决方式29.1对于合同争议，双方应通过友好协商解决。29.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三十条款仲裁30.1双方约定，如发生合同争议，应提交____（仲裁机构名称）进行仲裁。第三十一条款诉讼31.1若仲裁不成，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一章合同的变更和解除第三十二条款合同变更32.1合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。第三十三条款合同解除33.1合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。第十二章合同的转让和继承第三十四条款合同转让34.1未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。第三十五条款合同继承35.1合同的变更、解除或终止，不影响双方在合同中的权利和义务继承。第十三章附则第三十六条款合同的生效36.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第三十七条款合同的终止37.1本合同在合同约定的工程完成后终止。第三十八条款合同的保管38.1双方均应妥善保管本合同及相关文件，未经对方同意，不得泄露给第三方。第十四章其他约定第三十九条款技术支持和培训39.1乙方应对甲方人员进行必要的装修技术支持和培训。第四十条款信息保密40.1乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等信息保密。第四十一条款法律适用和争议解决41.1本合同适用____（国家）的法律，如发生争议，按照本章节的约定解决。甲方（签字）：_______________________乙方（签字）：_______________________签订日期：_______________________）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：工程设计变更1.1若甲方在合同签订后提出工程设计变更，乙方应根据甲方的要求，及时调整施工方案。1.2甲方提出的设计变更，可能导致合同价格和工期的调整。双方应协商一致，并签订书面变更协议。附加条款二：工程材料的供应2.1甲方负责提供工程所需的材料，并确保材料的质量符合国家标准和合同约定。2.2甲方应按照工程进度，及时供应材料，确保工程不受影响。附加条款三：工程验收3.1工程完成后，甲方应组织验收。乙方应按照合同约定，提供相关资料，配合甲方进行验收。3.2甲方应在验收合格后____（天数）内支付剩余合同款项。附加条款四：甲方权益保障4.1乙方应尊重甲方的权益，不得擅自使用甲方的商标、专利等技术成果。4.2乙方应妥善保管甲方的资料，未经甲方同意，不得泄露给第三方。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款五：乙方施工计划5.1乙方应制定详细的施工计划，并提交甲方审批。5.2乙方应按照审批后的施工计划进行施工，确保工程按时完成。附加条款六：施工质量保障6.1乙方应严格按照国家施工标准和合同约定，确保工程质量。6.2乙方应对施工人员进行技术培训，提高施工质量。附加条款七：安全生产管理7.1乙方应制定施工现场的安全生产管理制度，并严格执行。7.2乙方应定期对施工现场进行安全生产检查，确保施工安全。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款八：第三方中介的职责8.1第三方中介应公正、公平地协调甲乙双方的合同履行。8.2第三方中介应负责监督甲乙双方的合同履行情况，确保合同顺利执行。附加条款九：第三方中介的权益保障9.1第三方中介不应干预甲乙双方的合同履行，不得损害甲乙双方的权益。9.2第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。附加条款十：第三方中介的退出10.1在合同履行过程中，如第三方中介未能履行其职责，甲乙双方均有权要求第三方中介退出。10.2第三方中介退出后，其职责由甲乙双方协商确定。甲方（签字）：_______________________乙方（签字）：_______________________第三方中介（签字）：_______________________签订日期：_______________________附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.施工方案和施工进度计划3.材料供应清单和相关质量标准4.安全生产管理制度和环保措施5.第三方中介的资质证明和委托协议6.合同变更协议7.违约赔偿计算公式和支付凭证8.工程验收报告和支付凭证9.技术支持和培训资料10.信息保密协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，视为违约。2.乙方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工或赔偿。3.甲方未按照合同约定支付款项，视为违约。4.甲方未按照约定提供施工条件，乙方有权要求甲方协调解决。5.双方未按照合同约定履行义务，导致合同无法履行，视为违约。6.违约行为的认定依据国家法律法规和合同约定。三、法律名词及解释：1.合同主体：指具备合同签订资格和履行合同能力的法人、其他组织和个人。2.合同违约：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.违约责任：指违约方按照合同约定承担的违约赔偿责任。4.合同解除：指合同当事人依法终止合同关系的行为。5.合同转让：指合同当事人将其合同权利和义务全部或部分转让给第三方的行为。6.仲裁：指合同当事人约定将合同争议提交仲裁机构进行裁决的行为。7.诉讼：指合同当事人将合同争议提交人民法院进行审理的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定应急措施，加快施工进度；甲方应协调解决施工条件问题。2.材料质量不符合要求：乙方应立即更换材料，并向甲方报告；甲方有权要求乙方承担