美容院油漆翻新合同范本

美容院油漆翻新合同范本合同目录第一章总则1.1本合同的定义与范围1.2合同双方的权益与义务1.3合同的生效与终止第二章项目描述2.1美容院的基本信息2.2油漆翻新的范围与内容2.3油漆翻新的质量标准第三章合同价格3.1合同总金额3.2支付方式与支付时间表3.3价格调整的条件与方法第四章工期与进度4.1合同约定的工期4.2工程进度的汇报与确认4.3工期延误的处理第五章材料与设备5.1油漆及相关材料的品牌与型号5.2设备的使用与维护5.3材料与设备的质量保证第六章设计与技术6.1设计方案的提供与确认6.2技术咨询与支持6.3设计变更的处理第七章施工安全与环保7.1施工安全措施的制定与执行7.2施工现场的清洁与保护7.3环保要求的遵守与执行第八章质量控制与验收8.1质量控制的方法与流程8.2验收标准的确定与执行8.3质量问题的处理第九章合同的变更与解除9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件与程序9.3变更与解除后的权益处理第十章违约责任10.1违约行为的认定与处理10.2违约责任的赔偿与承担10.3合同解除后的违约责任第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁机构的选定与程序11.3法院管辖的选择第十二章合同的转让与分包12.1合同转让的条件与程序12.2分包工程的管理与监督12.3分包商的责任与义务第十三章附则13.1合同的生效条件13.2合同的保管与复制13.3合同的修改与补充第十四章附件14.1合同附件清单14.2设计图纸与技术文件14.3其他相关文件与资料合同编号_________第一章总则1.1本合同的定义与范围1.1.1本合同是指甲方（美容院）与乙方（油漆翻新服务提供商）之间，就美容院的油漆翻新工程达成的一致协议。1.1.2本合同的目的是明确双方的权利、义务和责任，确保工程按时、按质完成。1.2合同双方的权益与义务1.2.1甲方的权益与义务1.2.1.1甲方应按照合同约定提供美容院的基本信息、油漆翻新的范围与内容，以及油漆翻新的质量标准。1.2.1.2甲方应按时支付合同约定的款项，并按照合同约定的时间和方式提供支付。1.2.2乙方的权益与义务1.2.2.1乙方应按照合同约定的工期完成油漆翻新工程，并按照约定的质量标准进行施工。1.2.2.2乙方应按照合同约定的支付方式和时间收取款项。1.3合同的生效与终止1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2在合同约定的工期完成后，双方按照约定进行工程验收，验收合格后，本合同即告终止。第二章项目描述2.1美容院的基本信息2.1.1甲方是一家位于________的美容院，提供美容、美发等服务。2.2油漆翻新的范围与内容2.2.1乙方负责对甲方的美容院进行油漆翻新，包括墙面、天花板、门窗等部位的油漆施工。2.3油漆翻新的质量标准2.3.1乙方应按照双方约定的质量标准进行施工，确保油漆翻新后的美容院符合甲方的要求。第三章合同价格3.1合同总金额3.1.1本合同的总金额为人民币______元整（大写：__________________________元整）。3.2支付方式与支付时间表3.2.1.1合同签订后7个工作日内，支付合同总金额的50%；3.2.1.2工程进度达到约定的比例后，支付合同总金额的30%；3.2.1.3工程验收合格后，支付合同总金额的20%。3.3价格调整的条件与方法3.3.1在合同执行过程中，如因不可抗力等因素导致工程进度延误或提前，双方可协商调整合同价格。第四章工期与进度4.1合同约定的工期4.1.1本合同约定的工期为______天。4.2工程进度的汇报与确认4.2.1乙方应定期向甲方汇报工程进度，并按照甲方的要求提供相关工程资料。4.2.2甲方应对乙方的工程进度进行确认，并提出合理意见或建议。4.3工期延误的处理4.3.1如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。第五章材料与设备5.1油漆及相关材料的品牌与型号5.1.1乙方应使用品牌为________，型号为________的油漆进行施工。5.2设备的使用与维护5.2.1乙方应保证施工过程中使用的设备正常运行，并负责设备的维护和保养。5.3材料与设备的质量保证5.3.1乙方应对提供的材料和设备质量负责，确保其符合国家相关标准和甲方的要求。第六章设计与技术6.1设计方案的提供与确认6.1.1乙方应根据甲方的需求，提供油漆翻新的设计方案。6.1.2甲方应对乙方提供的设计方案进行确认，并提出合理意见或建议。6.2技术咨询与支持6.2.1乙方应提供施工过程中的技术咨询与支持，确保甲方的需求得到满足。6.3设计变更的处理6.3.1如甲方在合同执行过程中提出设计变更，乙方应根据变更要求进行调整，并告知甲方变更对工程进度和价格的影响。第八章质量控制与验收8.1质量控制的方法与流程8.1.1乙方应按照双方约定的质量标准进行施工，确保油漆翻新后的美容院符合甲方的要求。8.1.2乙方应建立质量控制体系，定期对施工质量进行检查和评估。8.2验收标准的确定与执行8.2.1双方应共同确定验收标准，并在合同中予以明确。8.2.2甲方应按照约定的验收标准对乙方施工的工程进行验收。8.3质量问题的处理8.3.1如乙方施工的工程存在质量问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。8.3.2如因甲方原因导致工程质量问题，甲方应承担相应的责任。第九章合同的变更与解除9.1合同变更的条件与程序9.1.1在合同执行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。9.1.2合同变更应符合法律法规的规定，不得违背合同的基本原则。9.2合同解除的条件与程序9.2.1如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。9.2.2合同解除应符合法律法规的规定，并经双方盖章确认。9.3变更与解除后的权益处理9.3.1合同变更或解除后，双方应按照约定处理合同未履行部分的事宜。9.3.2合同变更或解除后，乙方应按照约定向甲方支付已发生的工程费用。第十章违约责任10.1违约行为的认定与处理10.1.1乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，视为乙方违约。10.1.2甲方未按照约定支付款项的，视为甲方违约。10.2违约责任的赔偿与承担10.2.1乙方违约的，乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。10.2.2甲方违约的，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付乙方因此造成的损失。10.3合同解除后的违约责任10.3.1合同解除后，如一方违反解除协议的约定，应承担相应的违约责任。第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁机构的选定与程序11.2.1如双方同意仲裁解决争议，应共同选定一家仲裁机构。11.2.2仲裁程序应符合双方选定的仲裁机构的仲裁规则。11.3法院管辖的选择11.3.1双方未在合同中约定仲裁或选择法院的，应按照法律法规的规定确定法院管辖。第十二章合同的转让与分包12.1合同转让的条件与程序12.1.1任何一方未经对方书面同意，不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.1.2合同转让应符合法律法规的规定，并经双方盖章确认。12.2分包工程的管理与监督12.2.1乙方不得将合同工程的全部或主体部分分包给第三方。12.2.2乙方应对分包商的施工质量、安全等进行监督和管理。12.3分包商的责任与义务12.3.1分包商应按照乙方的要求进行施工，并承担分包工程的违约责任。12.3.2分包商的行为视为乙方行为的一部分，乙方应对分包商的行为承担连带责任。第十三章附则13.1合同的生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.1.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。13.2合同的保管与复制13.2.1双方应妥善保管本合同及其附件。13.2.2未经对方同意，任何一方不得复制或泄露本合同的内容。13.3合同的修改与补充13.3.1合同的修改与补充应采用书面形式，经双方盖章确认。13.多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用特定的材料供应商，乙方应遵守甲方的要求，并按照甲方提供的材料供应商信息进行采购。若乙方未按照甲方要求采购材料，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。1.2甲方监督工程进度甲方有权对乙方的施工进度进行监督，并要求乙方定期提供工程进度报告。若乙方未按照约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的计算方式按照双方约定的比例进行计算。1.3甲方验收标准甲方有权按照双方约定的验收标准对乙方完成的工程进行验收。若乙方施工的工程不符合约定的质量标准，甲方有权要求乙方进行修复，并承担修复费用。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方提供技术支持乙方应提供专业技术支持，确保甲方对施工过程和质量有充分的了解。乙方应定期与甲方沟通，解答甲方对工程的技术疑问，并提供必要的技术咨询。2.2乙方保障施工安全乙方应负责施工过程中的安全管理，确保施工现场的安全。乙方应制定并执行安全措施，防止事故的发生，并承担因乙方原因导致的安全事故责任。2.3乙方工程质量保证乙方应对施工质量负责，保证工程符合约定的质量标准。乙方应承担因施工质量问题导致的修复费用，并按照甲方要求进行修复。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介的职责第三方中介作为合同的协调方，负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介的监督权第三方中介有权对乙方的施工进度和质量进行监督，并要求乙方按照约定的工期和质量标准完成工程。若乙方未按照约定履行合同义务，第三方中介有权要求乙方承担违约责任。3.3第三方中介的调解权在甲方和乙方之间发生争议时，第三方中介有权进行调解，并提出解决方案。若甲方和乙方对调解方案同意接受，则按照调解方案执行。若甲方和乙方对调解方案有异议，则双方可自行协商解决或按照合同约定的争议解决方式进行处理。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计方案图纸2.材料供应商清单3.工程进度报告4.验收标准说明5.安全措施计划6.施工质量保证书7.违约金计算公式8.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，或工程质量不符合约定标准的，视为乙方违约。2.甲方未按照约定支付款项，或未提供必要配合的，视为甲方违约。3.第三方中介未按照约定职责进行协调、监督或调解，视为第三方中介违约。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.违约金：一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。4.第三方中介：独立于甲方和乙方之外，协助双方履行合同义务的协调方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方支