2024年建筑合同(中英版)

2024年建筑合同（中英版）合同编号：____________一、甲方（雇主）：名称：____________地址：____________联系方式：____________法定代表人：____________二、乙方（承包商）：名称：____________地址：____________联系方式：____________法定代表人：____________第一条项目概况1.1工程名称：____________1.2工程地点：____________1.3工程规模：____________1.4工程内容：____________第二条工程范围2.1乙方负责本工程的设计、施工、材料供应、设备安装及调试等工作。2.2乙方应按照甲方提供的工程资料、设计图纸及有关要求进行施工。第三条合同价格3.1本合同总价为人民币______元（大写：_________________________元整）。3.2合同价格包括乙方完成本工程所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、运输费、安装费、调试费等。第四条支付方式（1）合同签订后______日内，支付合同总价款的______%；（2）工程进度达到______%时，支付合同总价款的______%；（3）工程竣工验收合格后______日内，支付合同总价款的______%；（4）工程保修期满后______日内，支付合同总价款的______%。4.2乙方应在每个付款节点前向甲方提交相关付款申请文件。第五条工期5.1本工程总工期为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。5.2因不可抗力原因导致工期延误，双方应协商解决。第六条质量标准6.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，确保工程质量和安全。6.2工程质量应达到______等级。第七条履行保证7.1乙方应在本合同签订后______日内，向甲方提交履约保证金，金额为合同总价款的______%。7.2履约保证金在工程竣工验收合格后______日内无息退还乙方。第八条违约责任8.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。8.2若乙方未能按约定工期完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价款______%的违约金。8.3若甲方未能按约定付款，每逾期一天，应向乙方支付应付未付款项的______%的违约金。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2若协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程保修期满之日终止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________法定代表人（签字）：____________法定代表人（签字）：____________签订日期：____________签订日期：____________BuildingContractfor2024(ChineseandEnglishEdition)ContractNo.:______________ThisBuildingContract(hereinafterreferredtoas"thisContract")isenteredintothefollowingpartiesonthe__________dayof________month,________year:PartyA(Employer):Name:______________Address:______________ContactInformation:______________LegalRepresentative:______________PartyB(Contractor):Name:______________Address:______________ContactInformation:______________LegalRepresentative:______________WhereasPartyAintendstoconstructaproject,andPartyBiswillingtoundertakethedesign,construction,andallotherworksoftheproject,bothpartieshavereachedanagreementthroughfriendlynegotiationsandhereenterintothisContract,andagreetoabidethefollowingterms:Article1ProjectOverview1.1ProjectName:______________1.2ProjectLocation:______________1.3ProjectScale:______________1.4ProjectContent:______________Article2ScopeofWork2.1PartyBshallberesponsibleforthedesign,construction,materialsupply,equipmentinstallation,anddebuggingoftheProject.2.2PartyBshallcarryouttheconstructioninaccordancewiththeprojectdocumentation,designdrawings,注意事项：1.合同条款的明确性：确保合同中的条款清晰、具体，避免模糊不清的表述，以减少履行过程中的争议。解决办法：法律名词解释：1.履约保证金（PerformanceBond）：指为保证承包商按合同约定履行义务，由承包商向雇主提供的金钱担保。注意事项及法律名词解释：履约保证金：确保保证金的比例、金额、退还条件等在合同中明确，避免因保证金问题导致纠纷。工期：明确工期的计算方式，包括节假日、不可抗力等因素对工期的影响。质量标准：明确工程质量应达到的具体标准，以及验收的程序和条件。合同价格：确保价格条款包括所有费用，避免后期出现额外费用的争议。解决办法：明确支付计划：支付方式中应明确每期支付的金额和条件，以及逾期支付的违约责任。违约金（LiquidatedDamages）：合同中约定的，因一方违约而应支付给对方的固定金额的赔偿。解决办法：争议解决：明确争议解决的方式和地点，如协商、调解、仲裁或诉讼。不可抗力（ForceMajeure）：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，导致合同无法履行。注意事项：不可抗力条款：应详细列举不可抗力的范围和后果，以及双方的权利和义务。竣工验收（FinalAcceptance）：指工程完成后，雇主根据合同约定对工程进行的最终验收。解决办法：保修期限：明确保修期限和保修范围，以及保修期内乙方应承担的责任。合同终止（TerminationofContract）：指合同双方根据约定或法律规定，提前结束合同效力的行为。注意事项：诉讼（Litigation）：指当事人因合同争议向法院提起的司法解决程序。确保合同中明确了诉讼的管辖法院。特殊应用场合与补充条款：1.场合：如果工程位于环境敏感区域，比如自然保护区。补充条款：乙方在施工过程中必须遵守所有相关的环保法规，采取特殊措施保护环境，比如噪音控制、尘土控制等。补充条款示例："乙方需确保所有施工活动不会对周边环境造成污染，若因此造成环境影响，乙方将承担全部责任。"2.场合：工程需要在夜间或节假日进行施工。补充条款：明确乙方在特殊时间施工的许可和要求，以及可能产生的额外费用。补充条款示例："若工程需要夜间或节假日施工，乙方必须提前获得相关部门的批准，并通知甲方，相关费用由双方另行协商。"3.场合：甲方对工程有特殊的安保要求。补充条款：规定乙方在施工期间的安保措施和责任。补充条款示例："乙方需按照甲方的要求，对施工现场进行安全管理，确保施工人员和财产的安全。"附件列表：1.工程图纸：包括所有相关的施工图纸和细节图。2.工程预算：详细列出工程的预算和成本估算。3.施工计划：详细说明施工的时间表和关键节点。4.环保措施方案：如果适用，需要提供环境保护的具体措施和方案。5.安保计