20150905厦门地铁2号线土建3标交通疏解工程施工合同(修正稿)

厦门市轨道交通2号线一期工程土建施工3标段(交通疏解及恢复工程)施工合同发包人：中国中铁股份有限公司厦门市轨道交通2号线一期工程土建施工3标段项目部1目录 2 4 4 59 21.不可抗力 2中国中铁股份有限公司厦门市轨道交通2号线一期工程土建施工3标段项目部(以下简称“发包人”)为实施厦门市轨道交通2号线一期工程土建施工总承包3标段交通疏解及恢复工程(以下简称本工程),现将该专项工程交由厦门市政工程公司(以下简称“承包人”)负责实施。发包人和承(1)本合同协议书；(2)合同条款及附件；(3)技术标准和要求；(4)图纸；(5)已标价工程量清单及其修正；(6)其他合同附件；4、承包人项目经理(项目负责人):;6、承包范围：厦门市轨道交通2号线一期工程土建施工总承包3标段交通疏解及恢复(即中孚花园站<不含>~蔡塘站～古地石站～岭兜站～软件园站～何厝站～观音山站～林边站～金融中心3发包人：中国中铁股份有限公司厦门市轨道交通2号承包人：厦门市政工程公司(盖章)线一期工程土建施工3标段项目部(盖章)或授权代表：(签字)或授权代表：(签字)日期：2015年9月5日日期：2015年9月5日41.一般约定51.1.2.13工区项目部：是指发包人派驻本工程各工区的项目部，本合同指厦门市轨道交通2号线3标一、二、三、四工区项目。1.1.3.1工程：指永久工程和(或)临时工程。支线、便道、便桥和现场的临时出入通道、取(弃)土场，以及生产(办公)、生活6第11.4款和第11.5款约定所作的变更。1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前28日的日期。71.3法律891.6联络1.7转让1.8严禁贿赂1.9化石、文物和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和(或)工期延争议时，双方应按第24条解决。1.12规范2.发包人义务2.2发出开工通知2.3提供施工场地内。施工图示围挡与交通疏解范围内的原有建筑物(地上部分)的拆除(其他地上附着物及地下障碍物由承包人负责拆除，费用包含在合同价中)及绿化迁移、管线迁改(雨3.监理人时，应在调离14日前通知发包人和承包人。总监理工应是监理人唯一的全权代理人。如果总监理工程师依据第3.3款将他的任何职责和权利委托给他的代表，在受第3.3款制约的情况下，此类总监理工程师代表应视为监理人的3.3监理人员异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正3.5商定或确定确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改3.5.3如果这项商定或确定将导致费用增加和(或)工期延长，或者涉及确定变更工程的价3.6通知承包人改正3.7管理会议4.承包人4.1.1遵守法律4.1.2依法纳税4.1.3.1承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全见证取样和送检工作按厦建质安监(2011)67号文件执行，费用包含在合同价款中。对由承包人负责的部分(包括临时工程与设施等设计)施工图纸，并提交监理人审批。承或邻近建(构)筑物、管线及其他设施安全与正常使用的影响及其扰民、民扰费用，以免造成地面建(构)筑物、地下构造物和市政管线等设施的损坏；如因施工原因造成损配电箱的综合管理、施工场地照明、工作场地、坐标点、水准点、监测点(按设计要求设置)及预留预埋等条件。其他承包人应自行连接，并引至施工地点，连接费用及水电(不含施工场地照明)费用由其他承包人自行承担；发包人可根据承包人之间的施工配合与协调，包括：工作面的安全和施工质量影响(包括开挖人对相关施工标段、区段之间的接口协调和管理(包括但不限于盾构井端头加固卷，发包人将有权在每期计量支付中扣留当期计量支付金额的10%,扣款当期的档案资4.1.9其他义务息模型)技术辅助项目管理。发包人委托第三方咨询机构实施BIM技术应用咨询和管显示器：2个24英寸，分辨率1920*1200金等进行管理，并不断改进完善。承包人应按照合同的规定精心地设计(在要求范围重要活动或为满足某一特定专项要求，而须进行的暂时停工、施工场所(如围挡围护4.2履约保证金4.2.1承包人应按自合同签订之日起14日内向发包人提交签约合同价的10%作为履约保证金，4.3分包同约定并清退分包人出场，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。4.4联合体更换项目经理应事先征得发包人同意，并应当自征得同意更换之日起14日内通知发包其职责。承包人的项目经理、技术负责人必须常监理人书面批准外，还需经发包人的书面批准。其他主要管理人员(工程师以上)离开厦门时应事先征得监理人的书面同意。否则，发包人有权依22.1款的约定追究承包人安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人及发包人提交书面报告。4.6.1承包人应当在施工现场建立项目经理部(即项目部),设置职能部门和工作岗位，配备具金。及时支付员工工资(包括承包人雇用的农民工工资),不得拖欠和克扣，并每月如实将从承包人的工程款(或保证金等)中扣付农民工工资，并报有关行政主管部门处理。本期用于工资发放的金额(含工资明细表)并经监理人审核同意。4.11不利物质条件知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。5.材料和工程设备年内(即从采购合同签订之日起向前推算5年)至少应有两个轨道项目同类产品量清单(专用卷)使用说明中的表三《甲控乙供材料表钢筋、Ⅲ级钢筋)、钢板、型钢、钢绞线(不含相关配件)等由发包人直接供应，称为5.2.3发包人应在材料和工程设备到货前2日通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间时间或地点所增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。5.2.6承包人涉及甲供材料(财政)的清单项支付给承包人的计量款不含该甲供材料(财政)货款。甲供材料(财政)参照厦发改委投5.2.7甲供材料的建安税费用(已含在合同价款中)由承包人负责缴交，当税务部门或政府部5.2.8因甲供材料(财政)涨、跌等因素引起的税费增、减由承包人承担。体要求及格式待定),报监理人、发包人审核，经审核的季度物资申请计划必须在上季度最后一个月22日前报送发包人，经审核的月度计划在上月5日前报送发包人。发包承包人季、月材料申请供应变更计划必须在监理人审核确认签字之日起48小时内报送提供原始的用于本合同各部分工程的各类材料的内部台账(包括半成品)、各部分材料5.6.4.1当甲供材料实际领用数量超过应供数量(工程量清单数量)时，承包人应详细5.7材料设备的替换面指示。如果14日内监理人未给出书面指示，承包人应立即书面请求监理人予以答复。如果发出书面请求之后14日内，监理人仍未给出书面指示，则视为其已批准使6.施工设备和临时设施6.1.8承包人应向监理人、发包人提供施工现场临时办公室各一间(每间不小于20平方米)及生承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要的费用和(或)工期延误由承包人承担，否则视为违约。6.6围挡及大门6.6.1.1围挡结构采用夹芯彩钢板，高度统一为2.8米(含基础),且要求拐角处采用通透6.6.2承包人应充分考虑因施工安排或管理需要，某些临时设施(含施工围挡、大门)需要提前7.交通运输7.2场内施工道路7.3场外交通工使用的道路前，将道路的相关资料(包括道路尺寸、厚度、材质、路沿石等)及照片等8.1施工控制网包人在发包人提供的首级控制网及加密网后10日内完成复测并将复测数据报监理人复核8.2施工测量8.7技术资料技术(方案)措施，并在签订本合同后28日内，报发包人和监理人批准。该施工安全技术质量安全文明施工考核评比。具体金额为签约合同价的3%0,承包人逾期未缴纳质量安全文明施工保证金的，每日从应付工程款中扣除保证金额度的1%作为滞纳金。算书、图表、安全验算结果，经承包人技术负责9.2.7承包人应设置专门的机构和人员负责施工设备(包括其辖区内发包人的施工设备)的安全管理工作。对进场的机械设备应具有生产(制造)许可证、产品合格证，并进行报验，确应按照厦门市主管部门的规定，对其所雇佣的全部人员(含农民工),办理工伤保险和意任何临时工程(包括道路、人行道、防护及围栏),并视情况提供交通协管人员。应协调承包人应与周边单位(包括村镇)做好沟通、协调。因场地管理不善引发的一切纠纷及隐患及时进行整改并保存记录；每月25日前向监理人提交安全检查报告。对承包人、9.2.19承包人须及时向安全风险监控单位提供际情况建立健全环境管理体系(IS014000)和职业健康安全管理体系(GB/T28001),在施供足够的保安人员及相应的设备设施，制订治安保卫9.4环境保护9.4.9.4工程建设期间，承包人应在与周边道路交接处设置洗车台(含拆除)并对进入周边建筑废土、沙石运输管理办法(试行)>的通知》(厦安监管[2011]51号文)做好施9.4.9.8承包人负责施工场地内及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建同约定的数值(如有)和法律、规范及标准规定的数9.5事故处理人分管领导、现场指挥部负责人报告，后按程序报告；如果现场(包括临时道路)发生9.6风险管理伍，抢险队由项目经理直接负责管理，应急队伍人数不少于10人，在应急预案中列出9.6.3厦门市轨道交通1号线一期工程M1I-TJSG-01标段承包人已按发包人要求组建了一个独立的应急抢险项目部(以下统称为应急抢险单位),该应急抢险项目部负责厦门市轨道交通10日内付清抢险费用，否则发包人有权从承包人当月工程计量款中扣除上述款10.进度计划之内。发包人在14日内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意10.1.6承包人每月22日前提交下月工作计划，报发包人审批后执行。承包人在提交合同进度估计和(或)提出建议。按发包人的指示在28日内提交一份修订进度计划报告送发包人审批，发包人在收到该进度计划后的14日内批复承包人。批准后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文度控制要求编制单位工程进度计划和年度施工计划报送发包人。承包人应在每年11月10.4.2承包人应在现场施工开工14日前提交一份包括施工进度计划的总体施工组织设计。施则发包人有权(但并非义务)指定有关单位取代承包人项目部、施工队伍或分包商承担11.开工和竣工11.1开工11.1.2.3中间开工报审表：长时间因故停工或休假(7日以上)重新施工前，或重大安12.暂停施工因下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担：12.4暂停施工持续56日以上款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28日内12.4.2由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56日内不认13.工程质量至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。能够保证工程达到更高质量要求时，承包人应在42日前报经监理人审批后方可验再铺开的程序，开工前必须按技术规范规定向监理人报送承包人应在自检合格后且于隐蔽或中间验收前24小时通知监理人参加此类检承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。故缺席或拖延。监理人不能按时进行验收，应在验收前12小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过24小时。监理人未能按以上时间提出延期要直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。费用和(或)工期延误由承包人承担。可自行检查或检验，并应在24小时内将检查或检验结果提交监理人。除合同另有规14.1.9承包人施工检测、试验检测项目见证取样和送检工作按厦建质安监(2011)67号文件15.3变更程序15.3.1.2监理人收到变更申请后，应与业主共同研究，在收到变更申请后的14日内作应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并15.3.2.3监理人收到承包人变更估价书后的14日内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。和福建省相应定额(或补定额),分部分项工程量清单综合单价按合同清单的综工作有关的费用作为暂付款包含在按第17条发出的进度付款证书中，自议定后在其后15.6暂列金额15.8暂估价的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价并通过厦门市财政审核中心审批。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的15.9变更报价书的提交15.9.1承包人提出的变更应在提交变更立项申请的同时向监理人提交7份变更报价书(变更费用估算);对于业主要求进行的变更，承包人收到监理人发出的变更指示后7日内，应向监理人提交7份变更报价书。料、施工设备)等。15.9.5变更立项手续完成后，承包人应在28天内向监理人提交5份变更费用申报书；内容应辅助资料，同时应提供相应的变更后施工图(若有)、经监理审批的施工组织、施工措施、进度计划和施工资源(人员、材料、施工设备)和相关变更前后现场照片等。收到监理人的变更指示后，应先按指示执行，再按第15.9款的规定向监理人提交变更15.11.1.3每天的施工原始记录(或施工日志),劳力、材料、施工设备使用的记录，如金额的80%进行支付；未经厦门市财政审核中心审核的变更费用不予支付。16.3合同外费用调整程报价(含但不限于人工、材料、机械、相关取费费率及降造比例等)应与合同价为同施工过程中的合同价款调整费用(包括但不限于施工图量价材料价差调整、甲供材料核定等),并经监理人审核后上报业主。若经业主委托的第三方造价咨询人审定的费用，与承包人上报并经监理人审核后的费用(即送审费用)的差值超过送审费用的10%时，承包人需以送审费用的10%以外的2%的费率标准，向咨询人支付审价费用。承包人应承担的审价费用应在业主委托的第17.计量与支付心审批后，且业主将相应资金拨付至发包人银行账户后15个工作日内17.1.3计量周期：每月25日之前，承包人应将本月度的工程进度报告及完成数量，提交给发17.1.5.4除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工17.2预付款17.3.1结算月付款的时间：上月26日至当月25日。80%,其中变更、签证、价格调整部分支付按相应进度款项的80%,进度款支付累计达到签约合同价的90%时，停止支付进度款；本工程通过竣工验收，发包人按照17.6.2到所有合格的支付凭证后，才依本合同条款第17条的特别约定向承包人支付。如因承17.3.9.1以费用定额费率计取的按当期完成计量工程量比例支付(安全生产施工措施费中安全施工、文明施工费用在首次计量中支付其总额的30%,其余70%费用按未提供完整的工程竣工结算报告和竣工结算资料，经发包人催促后14日内，仍未提供关的规定对单项工程和建设项目的竣工结算报告及竣工结算资料进行核对并提出审查的结算费用，与承包人上报的并经发包人审核后的费用(即送审费用)的差值超过送审17.6.1发包人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的28日内完成核查，向承包人出具经发具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条17.6.2具备以下全部条件之日起15个工作日内，发包人向承包人支付至本工程竣工结算价款的95%:续时，承包人应向发包人提交5份书面结清申请单，确认最终应付给承包人的18.2.1除业主同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内18.2.3已按业主的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以18.3验收18.3.1如果承包人认为工程已具备第18.2款中约定的竣工验收条件，承包人至少提前28日将查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28日内提请业主进18.3.3业主经过验收后同意接收工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56日内，由格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第14日内，承包人应向业主移交工程，业主应当接受移交，并据此向承包人提出经业主同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.318.5.1.5施工区内的永久道路和永久建筑物周围(包括边坡)的排水沟道均已按合同图18.6.1工程接收证书颁发后的56日内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用18.7.6竣工资料：工程竣工图一式8份，其他一式4份。19.2.3监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应19.2.5缺陷责任期承包人的人员配备：缺陷责任期间，承包人在当地(厦门市区或工地现场)技术人员，并将项目经理、技术负责人、主要技术人员、公司总部的联系方式(电19.7保修责任责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失(本工程除外),以及事先经保险人书面同意负责赔偿的应由被保险人支付的诉讼费用和其他费用损失或损害，或人员(发包人和承包人雇员除外)的死亡或伤残所负责任进行的限制第20条和第22条规定的发包人和承包人的义务和责任。估计主要施工设备可能发生的重大事故或因自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工20.4其他保险20.5对各项保险的一般要求20.5.4保险金不足的补偿：保险金不足以补偿损失的(包括免赔额和超过赔偿限额的部分),20.6免赔额21.不可抗力到150毫米以上，含150毫米)、台风(12级以上，含12级)、龙卷风、水灾等款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件发出初步受灾情况和损失费用报告，不可抗力事件结束后48小时内承包人向监理人和发包人应每隔7日向监理人和发包人报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14日内，21.3.1不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方22.违约项目分项考核内容违约事项违约责任组织管理人员情况项目经理、技术负责人、未经批准擅自更换的(前述人员与投标承诺述人员不到位的，均视为擅自更换)限期整改以保证满足合同需要，同时发包人有权要求承包人支付违约金100万元/人，且发包人有权解除合同承包人提出，经发包人批准，承包人更换项目经理、技术负责人的发包人有权要求承包人支付违约金50万元/人发包人要求更换或承包人擅自自行更换除项目经理、技术负责人以外的其他主要人员的(1)对发包人要求更换的，发包人有权要求承包人支付违约金10万元/人；(2)对承包人自行更换的，限期整改以保证满足合同需要，同时发包人有权要求承包人支付违约金10万元/人项目分项考核内容违约事项违约责任承包人提出，经发包人批准，更换除项目经理、技术负责人以外的其他主要人员的发包人有权要求承包人支付违约金5万元/人承包人的项目经理、技术负责人、未经批准，擅自脱离施工现场的责令相关人员立即返回施工现场，同时发包人有权要求承包人支付违约金，项目经理每人每日1万元，技术负责人每人每日0.5万元。机械设备情况承包人的施工设备未按施工组织计划中承诺的日期运抵施工现场的限期整改以保证施工设备满足合同要求，同时发包人有权按未到位的施工设备数量，要求承包人支付违约金每台每日1万元限期整改以保证满足合同要求，发包人有权要求承包人支付违约金1～5万元/台。同时，对于首次违约，发包人将提出警告；自第二次违约发包人将对承包人进行全线通报批评承包人擅自将工程进行分包或转包的限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金50～100万元。同时，发包人有权解除本合同，并要求承包人赔偿全部损失无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的发包人有权要求承包人支付本合同签约合同价的20%的违约金，同时有权要求解除合同，且承包人应当赔偿因此给发包人造成的全部损失测量控制工作存在以下任何一项违约情形的：未在规定的时间内进行数据测量、复测；未有效实施施工期临时监测项目；未按要求报监理人审核测量数据及监测数据；上报的测量资料存在错误的限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金2～10万元/次。同时，对于首次违约，发包人将提出警告；自第二次违约起，发包人将对承包人进行全线通报批评。若由此导致质量事故，按相关质量事故另行处理工程材料控制工作承包人不按规定的频率报验工程材料的发包人有权要求承包人支付违约金0.2万元/次。同时，对于首次违约，发包人将提出警告；自第二次违约起，发包人将对承包人进行全线通报批评承包人使用未经过批准的材料、设备或使用不合格材料、设备的承包人应自行将此类材料、设备清理出施工现用。同时，对于首次违约，发包人将提出警告；项目分项考核内容违约事项违约责任承包人对主要材料、设备的进场、试验、使用等环节没有可追溯性的限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金1～5万元/次。同时，对于首次违约，发包人将提出警告；自第二次违约起，发包人将对承包人进行全线通报批评开、竣工工期无正当理由未按约定开工，且推迟时间超过28日的发包人有权要求承包人支付本合同签约合同价的20%作为违约金，并有权解除合同，同时承包人应当赔偿因此给发包人造成的全部损失无正当理由未按合同约定的日期竣工的每逾期竣工一日，承包人应当向发包人支付违约金5万元/日，同时承包人应承担工期延误的违约责任，并赔偿因此给发包人造成的损失施工过程控制工作承包人的质量保证体系存在问题的限期整改，同时发包人有权要求承包人支付违约金0.2～0.5万元接到监理人关于不合格品的处理指示后不予执行的发包人有权要求承包人支付同类项合格品价值2倍的违约金承包人未按发包人渣场规划要求弃渣的限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金200元/方质量事件控制工作在缺陷责任期内，未对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补的限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金1～10万元/次，并承担违约所引起的费用增同时，对于首次违约，发包人将提出警告；自第二次违约起，发包人将对承包人进行全线通报批评施工中出现质量缺陷或质量事故的限期整改，责令承包人进行分析并对其相关责任人员进行处理。同时，发包人有权区别以下情形(1)发生工程永久质量缺陷的，每项缺陷工程(2)发生质量事故，直接经济损失在0.5～10万元，除按各级政府主管部门的要求处罚外，发包人有权要求承包人另行支付违约金1～20万元/次；(3)发生质量事故致使工程报废或直接经济损失超过10万元的，除按各级政府主管部门的要求处罚外，发包人有权要求承包人另行支付违约金20万元/次；(4)发生质量事故且隐瞒不报的，除按各级政府主管部门的要求处罚外，发包人有权要求承包人另行支付违约金2～20万元/次项目分项考核内容违约事项违约责任分项、分部、单位工程验收不合格的限期整改。承担工期延误的违约责任，同时应赔偿因此给发包人造成的损失安全管理安全制度承包人安全生产保证体系、安全管理制度、安全生产责任制等不健全的限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金3～5万元/次，同时对承包人进行全线通报批评安全建设未配备必要的安全生产和劳动保护设施的；未按要求对承包人人员实行安全教育，并未发放安全工作手册和劳动保护用具；对相关单位的检查不予配合的限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金方案实施未按规定根据工程进展情况编制相应的安全施工方案，未进行安全技术交底的限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金评安全处罚或事故所承包范围因安全工作的不足被政府监督部门、发包人勒令停工或进行经济处罚的限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金5～10万元/次。同时对承包人进行全线通报批评承包人对查出的安全隐患拒不整改或整改不到位的限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金5～10万元/次。同时，对承包人进行全线通报批评所施工范围发生各类安全生产责任事故的限期整改，并责令承包人对其相关人员进行处理。同时发包人有权要求承包人按以下标准支付(1)重伤在2人以内(含2人)的，每重伤一人支付违约金人民币10万元；(2)发生一般事故的，每起事故支付违约金30～50万元；(3)发生较大事故的，每起事故支付违约金50～100万元。(4)发生重大或特别重大事故的，每起事故支付违约金人民币500～2000万元，同时发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿因此给发包人造成的损失进度管进度控制工作未经监理人批准，擅自将已按合同约定进入施工场地的施工设备撤离施工场地，影响工程进度的限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金每台每日1万元项目分项考核内容违约事项违约责任理进度计划管理进度滞后计划时，未及时对工程的进度计划进行调整的；限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金0.2～1万元/次。同时，对于首次违约，发包人将提出警告；自第二次违约起，发包人将对承包人进行全线通报批评经济管理工程量清单管理未在发包人规定的时间内完成施工图工程量的核算以及工程量清单修正的限期完成，同时每逾期一日，发包人有权要求承包人支付违约金0.5万元，同时发包人有权不予支付相应进度款工程价款的使用控制承包人未按合同规定使用工程价款的限期整改，同时发包人有权要求承包人按当期违规使用金额的3%支付违约金档案管理未按合同约定完成竣工资料的编制和归档并经发包人认可的限期整改，同时每逾期一日，发包人有权要求承包人支付违约金1万元其他资料管理未按规定的日期及时提供有关资料、报表等限期整改，同时每逾期一日，发包人有权要求承包人支付违约金0.1万元其它工程变更控制工作承包人擅自对工程项目进行变更的限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金2～5万元/次。同时，对承包人进行全线通报批评保密管理未经发包人同意，将发包人提供的图纸和文件泄露给他人或公开发表与引用的对于首次违约，承包人将提出警告；自第二次违约起，发包人有权要求承包人支付违约金2～10万元/次，对于承包人此项违约行为造成的发包人以及任何第三方的财产损失，承包人应当承担全部赔偿责任其它拒绝接受或未按时完成发包人根据本工程需要发出的合同承包范围外的工程或事务指令的限期整改，发包人有权要求承包人支付违约金10万元/次，并要求承包人赔偿因此给发包人造成的全部损失。同时，对承包人进行全线通报批评工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全等事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的发包人有权要求承包人支付违约金2万元/次，且发包人有权雇佣其他人员进行抢救；若此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和(或)工期延误均由承包人承担项目分项考核内容违约事项违约责任无视监理人发出的通知的限期整改，对承包人进行全线通报批评，发包人有权要求承包人支付违约金10万元/次，并要求承包人赔偿因此给发包人造成的全部损失。监理人发出整改通知书28日后，承包人仍未纠正违约行为的，发包人有权解除合同不按合同约定履行义务的其他情况限期整改，对于承包人的每项违约行为，发包人有权要求承包人支付违约金2～10万元，并要求承包人赔偿因此给发包人造成的全部损失22.1.4合同解除后的估价、付款和结清款约定的时间和条件向承包人支付本合同结算总价款的95%,预留结算总价款的5%作为本工程质量保证金，工程质量保证金按合同条款约定结算。发包人的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14日内，依法办理22.2发包人违约付下列金额的有关资料和凭证；发包人应在具备付款条件后28日内向承包人支23.索赔根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向发包人提23.1.1承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28日内，向监理人递交索赔意向通知书，求追加付款和(或)延长工期的权利；23.1.2承包人应在发出索赔意向通知书后28日内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；23.2.2监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42日内，将索赔处理结果答复承包人。的相应索赔款项后28日内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约23.3.1承包人按第17.4款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的23.4.2发包人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的23.5.2承包人应充分考虑因施工周边的建(构)筑物保护、管线保护、管线拆除、管线改移、邻近建(构)筑物安全与正常使用的影响、由此产生的23.5.8承包人应充分考虑厦门市(特别是进出厦门岛通道)大型车辆、土方运输车辆等部分地23.7.2监理人应在索赔事件结束后的28日内，依据同期记录确定索赔总额并报发包人批准，对于任何争议部分的索赔支付，应按本合同第24条解决。24.争议的解决24.2争议期合同的履行25.2.4由承包人负责保管和使用的材料、设备(含发包人提供的施工设备)因保管不善、使用25.3共同的风险和责任关证据材料、送达回证、各类通知书以及仲裁裁决书/调解书等时，适用上述发包人(甲方):中国中铁股份有限公司厦门市轨道交通2号线一期工程土建施工3标段项目部承包人(乙方):厦门市政工程公司1、发包人安全责任(1)严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和福建省、厦门市政府有关安全生产、文明(3)加强安全生产管理力度，做到施工生产与安全工作同时计划、部署、监督、检查、评(4)适时组织安全生产会议、开展安全宣传教育活动，及时传达上级主管部门有关安全生(5)一旦发生伤亡事故会同有关部门组成事故调查小组，按国家有关文件规定积极调查处2、承包人安全责任(1)严格遵守国家和地方政府有关安全生产的法律法规、建筑行业安全生产技术标准、规(3)承包人项目负责人、专职安全生产管理人员应当依法取得安全生产考核合格证书，且总额的30%,其余70%费用按照施工进度同期同比例支付。2号线一期工程土建施工3标段项目部日期：2015年9月5日日期：2015年9月5日工程建设项目廉政责任书第一条发、承包双方的责任第二条发包人的责任第三条承包人的责任第四条违约责任第五条本责任书作为《厦门市轨道