超市装修监理合同模板

超市装修监理合同模板合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同目的1.3合同效力第二章监理范围与内容2.1监理范围2.2监理内容第三章监理人员3.1监理团队组成3.2监理人员职责第四章施工单位义务4.1施工单位资质4.2施工单位职责第五章监理工作程序5.1监理启动5.2监理过程5.3监理报告5.4监理验收第六章监理费用6.1监理费用计算6.2费用支付方式第七章合同的履行7.1双方权利与义务7.2合同变更7.3合同解除第八章违约责任8.1违约行为8.2违约责任第九章争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖第十章保密条款10.1保密信息10.2保密期限第十一章合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二章其他条款12.1合同的转让12.2附件12.3不可抗力第十三章法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四章合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人合同编号_________第一章总则1.1合同主体甲方：_________乙方：_________1.2合同目的为保证超市装修工程质量，提高超市装修效果，明确双方权利和义务，特制定本合同。1.3合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期满自行终止。第二章监理范围与内容2.1监理范围监理范围包括超市装修工程的施工质量、安全、进度、投资控制等方面。2.2监理内容监理内容包括施工方案的合理性、施工进度的合规性、工程质量的符合性及安全生产的规范性。第三章监理人员3.1监理团队组成监理团队由_________组成，负责对装修工程进行全过程的监督管理。3.2监理人员职责监理人员负责对施工过程进行全面检查，确保工程质量、安全、进度等方面的合规性。第四章施工单位义务4.1施工单位资质施工单位应具备国家规定的相关资质，并提供相关证明材料。4.2施工单位职责施工单位应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的合规性。第五章监理工作程序5.1监理启动本合同签订后，监理团队应立即开展监理工作。5.2监理过程监理团队应定期对施工现场进行巡查、检查，对施工过程中的问题及时提出整改要求。5.3监理报告监理团队应定期向甲方提交监理报告，对施工现场的合规性、工程进度等进行详细说明。5.4监理验收工程竣工后，监理团队应组织验收，对工程质量、安全等方面进行全面评估。第六章监理费用6.1监理费用计算监理费用根据超市装修工程的规模、施工周期等因素确定。6.2费用支付方式监理费用按合同约定的支付方式进行支付。第八章违约责任8.1违约行为双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。8.2违约责任违约方应承担对方因此遭受的损失赔偿责任，具体赔偿金额根据双方协商确定。第九章争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖本合同的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第十章保密条款10.1保密信息双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等保密信息，应予以严格保密。10.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第十一章合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同终止合同终止的条件如下：（1）合同履行完毕；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。第十二章其他条款12.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2附件本合同附件为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。12.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据情况部分或全部免除责任。第十三章法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四章合同的签署14.1签署日期本合同签署日期为：_________年_________月_________日。14.2签署地点本合同签署地点为：_________。14.3签署人甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定超市装修所需的部分材料供应商。乙方应按照甲方指定的供应商进行采购，并确保材料质量符合国家相关标准。如乙方未经甲方同意，私自更换供应商，导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。2.甲方监督权甲方有权对施工现场进行不定期监督，以确保工程进度和质量符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的资料和便利条件。3.甲方变更权甲方在不影响工程质量和进度的前提下，有权对工程设计方案和施工内容进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工方案，并报甲方审批。如因乙方原因导致工程变更产生的额外费用，由乙方承担。4.甲方提前终止权如乙方严重违约，导致工程无法按期完成或工程质量严重不合格，甲方有权提前终止合同，并要求乙方支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方施工质量保证乙方应对超市装修工程的施工质量负责，确保工程安全、环保、美观。如工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担因此产生的费用。2.乙方工期保证乙方应确保工程按合同约定的工期完成。如乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方因此产生的损失。3.乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获知的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息，予以严格保密。如乙方泄露甲方保密信息，乙方应承担违约责任。4.乙方不可抗力应对如乙方因不可抗力导致无法按期完成工程，应及时通知甲方，并采取措施减少损失。如不可抗力持续影响工程进度，乙方应与甲方协商调整工期。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应客观、公正地履行监理职责，确保工程质量、安全、进度等方面的合规性。如第三方中介未能发现工程问题，导致工程质量不合格，第三方中介应承担相应责任。2.第三方中介费用第三方中介的费用由甲方承担。如甲方因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担第三方中介的额外费用。3.第三方中介合同第三方中介与甲方、乙方分别签订合同，约定中介服务的范围、期限、费用等事项。第三方中介的合同履行情况，不影响甲方与乙方之间的合同关系。4.第三方中介的变更和终止如甲方、乙方同意变更或终止第三方中介的合同，应签订书面协议，并通知第三方中介。第三方中介应按照甲方、乙方的要求，办理变更或终止手续。附件及其他补充说明一、附件列表：1.超市装修设计方案2.超市装修施工图纸3.超市装修材料清单4.施工进度计划5.工程质量标准6.监理报告7.施工单位资质证明8.第三方中介服务合同9.合同履行过程中的相关证明文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付监理费用未按约定提供施工场地和条件擅自变更工程设计和施工内容2.乙方违约行为未按约定时间完成工程工程质量不符合国家相关标准未经甲方同意更换材料供应商3.第三方中介违约行为未能发现工程问题，导致工程质量不合格未客观、公正地履行监理职责三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约行为：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.违约责任：违约方应当承担的民事责任，包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：协商调整工期，并根据延误原因分担责任。2.工程质量问题