服装店装修施工合同样本

服装店装修施工合同样本合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同目的1.3合同条款第二章施工内容2.1施工项目2.2施工标准2.3施工材料第三章合同价格3.1工程总价3.2付款方式3.3工程变更价款第四章施工期限4.1工期约定4.2延期施工4.3提前完工第五章施工质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量争议处理第六章施工安全6.1安全生产责任6.2安全事故处理6.3安全生产措施第七章合同的履行和验收7.1合同履行7.2工程验收7.3验收争议处理第八章违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2调解9.3仲裁或诉讼第十章合同的变更和解除10.1合同变更10.2合同解除10.3变更和解除的效力第十一章合同的终止和解除11.1合同终止11.2解除合同的条件11.3解除合同的效力第十二章保密条款12.1保密内容12.2保密义务12.3保密期限第十三章合同的生效、修改和解除13.1合同生效条件13.2合同修改13.3合同解除第十四章其他约定14.1合同解释14.2不可抗力14.3合同的转让14.4附件合同编号_________第一章总则第一条款合同主体1.1本合同甲方为：（甲方名称），乙方为：（乙方名称）。1.2本合同的目的是为了规范甲方服装店装修施工过程，明确双方的权利和义务。第二条款合同条款2.1本合同的内容包括甲方服装店的装修施工项目、施工标准、施工材料、合同价格、施工期限、施工质量、施工安全、合同的履行和验收、违约责任、争议解决、合同的变更和解除、合同的终止和解除、保密条款、合同的生效、修改和解除以及其他约定等。第二章施工内容第一条款施工项目3.1甲方委托乙方进行服装店的装修施工，具体施工项目包括：（具体施工项目列表）。第二条款施工标准3.2乙方应按照约定的施工标准进行施工，施工标准包括：（具体施工标准描述）。第三条款施工材料3.3乙方应使用甲方提供的施工材料，材料品牌、型号及数量等具体要求如下：（具体材料要求描述）。第三章合同价格第一条款工程总价4.1本合同约定的服装店装修施工工程总价为人民币：（具体金额），大写：（大写金额）。第二条款付款方式4.2甲方支付乙方施工款项的方式如下：（具体付款方式描述）。第三条款工程变更价款4.3工程变更时，变更部分的价款按照：（具体变更价款计算方式）进行计算。第四章施工期限第一条款工期约定5.1双方约定服装店装修施工的工期为：（具体工期天数）。第二条款延期施工5.2乙方如因特殊情况需要延期施工，应提前：（具体提前天数）天通知甲方，并按照：（具体延期费用计算方式）支付延期费用。第三条款提前完工5.3乙方提前完工的，甲方不支付提前完工的额外费用。第五章施工质量第一条款质量标准6.1乙方应保证施工质量达到：（具体质量标准描述）。第二条款质量监督6.2甲方有权对乙方的施工质量进行监督，并对不符合质量标准的部分要求乙方及时整改。第三条款质量争议处理6.3如发生施工质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可向：（具体管辖法院或仲裁机构）提起诉讼或仲裁。第六章施工安全第一条款安全生产责任7.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，确保施工过程中的安全。第二条款安全事故处理7.2如发生安全事故，乙方应立即采取有效措施防止事故扩大，并及时通知甲方。第三条款安全生产措施7.3乙方在施工过程中应采取必要的安全生产措施，确保施工人员的人身安全和财产安全。第七章合同的履行和验收第一条款合同履行8.1双方应按照本合同的约定履行各自的义务，确保合同的顺利实施。第二条款工程验收8.2工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照验收标准进行自检和整改。第三条款验收争议处理8.3如发生验收争议，双方应协商解决；协商不成的，可向：（具体管辖法院或仲裁机构）提起诉讼或仲裁。第八章违约责任第一条款违约行为9.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。第二条款违约责任9.2违约方应承担因违约所产生的费用，赔偿对方因此造成的直接经济损失，并支付违约金：（具体金额）。第三条款违约赔偿9.3违约方的赔偿金额不得超过合同总价款的：（具体比例）。第九章争议解决第一条款争议解决方式第二条款调解10.2如双方同意调解，调解不成时，任何一方均可向：（具体管辖法院或仲裁机构）申请调解。第三条款仲裁或诉讼10.3如双方同意仲裁，任何一方均可向：（具体仲裁机构）申请仲裁；如选择诉讼，可以向：（具体管辖法院）提起诉讼。第十章合同的变更和解除第一条款合同变更11.1双方同意，本合同的变更需书面签署，并经双方确认后生效。第二条款合同解除11.2除非合同约定或法律原因，任何一方不得单方面解除本合同。第三条款变更和解除的效力11.3合同变更或解除后，乙方的已完工程应按照约定进行验收和支付。第十一章合同的终止和解除第一条款合同终止第二条款解除合同的条件12.2双方同意，解除合同时，应书面通知对方，并办理相关手续。第三条款解除合同的效力12.3合同解除后，乙方应按照约定撤出施工场地，并办理工程验收手续。第十二章保密条款第一条款保密内容13.1双方同意，本合同内容及双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密均应保密。第二条款保密义务13.2双方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。第三条款保密期限13.3保密期限自本合同签订之日起至合同终止或解除之日止。第十三章合同的生效、修改和解除第一条款合同生效条件14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条款合同修改14.2合同修改应经双方协商一致，并书面签署。第三条款合同解除14.3合同解除应按照本合同第十章的约定办理。第十四章其他约定第一条款合同解释15.1本合同未尽事宜，双方应友好协商解决；本合同的解释权归：（甲方或乙方）。第二条款不可抗力15.2因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。第三条款合同的转让15.3本合同不得转让，未经另一方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。如乙方未按照甲方要求采购材料，甲方有权要求乙方更换供应商或承担相应责任。2.甲方监督施工过程甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工信息和资料。3.甲方变更要求处理如甲方在合同履行过程中提出变更要求，乙方应及时评估变更对工程进度和成本的影响，并与甲方协商确定变更后的工程价款和工期。如因变更导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。4.甲方提前完工激励如乙方提前完成工程，甲方有权根据提前完工的时间给予乙方一定的奖励，具体奖励金额和条件由双方另行协商确定。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方负责施工安全乙方应承担施工过程中的安全生产责任，确保施工人员的人身安全和工程安全。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方的要求采取有效措施防止事故扩大。2.乙方质量保障乙方应保证施工质量达到合同约定的标准，如施工质量不符合要求，乙方应负责整改，并承担因整改产生的费用。如乙方拒绝整改或整改后仍不符合要求，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。3.乙方工程进度保障乙方应按照合同约定的工期完成工程，如乙方因特殊情况需要延期施工，应提前通知甲方，并按照双方协商确定的延期费用计算方式支付延期费用。如乙方未按照约定工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。4.乙方材料和工艺保密乙方应对甲方提供的材料和工艺进行保密，不得泄露给第三方。如乙方泄露甲方提供的材料和工艺，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责明确中介方应负责协调甲乙双方的关系，确保合同的顺利履行。中介方应积极协助甲方对乙方施工过程的监督和验收工作，并提供必要的协助和服务。2.第三方中介费用结算中介方的费用应由双方协商确定，并在合同中明确中介费用的计算方式和支付时间。如甲方未按约定支付中介费用，甲方应承担相应的违约责任。3.第三方中介违约处理如中介方未能履行其职责，导致合同无法顺利履行，甲方有权要求中介方承担相应的违约责任。中介方应按照甲方的要求采取措施解决问题，并承担因问题产生的损失。4.第三方中介的解除和更换如中介方未能按照合同约定履行其职责，甲方有权解除与中介方的合同关系，并更换其他中介方。如甲方因解除与中介方的合同关系而产生额外费用，甲方有权要求中介方承担相应费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.甲方提供的服装店平面图和设计方案2.乙方提供的施工方案和施工进度计划3.双方协商确定的材料品牌、型号和价格清单4.双方协商确定的施工工艺和质量标准5.安全生产措施和安全管理方案6.乙方施工人员名单和资质证明7.工程验收标准和验收程序8.合同变更、解除和终止的书面协议9.保密协议10.第三方中介的推荐材料和评估报告二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款2.甲方未按约定提供施工场地、材料或设施3.乙方未按约定时间完成工程或未达到质量标准4.乙方使用非甲方指定材料供应商提供的材料5.乙方未按约定进行施工安全防护或发生安全事故6.乙方未按约定进行质量保障和整改7.甲方未按约定支付中介费用8.中介方未按约定履行协调和监督职责9.任何一方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或损失三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的义务和责任2.违约行为：违反合同约定的行为3.违约责任：违约方应承担的法律责任和赔偿责任4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议的解决方式5.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况6.保密义务：双方对合同内容及商业秘密的保密义务7.合同解除：合同双方或一方依法解除合同关系8.违约金：违约方按照约定支付给守约方的赔偿金9.工期延误：因违约行为导致工程进度延迟10.工程验收：对完成的建设工程进行检验、评估和确认四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：提前制定应急预案，采取措施加快施工进度2.材料质量问题：及时更换不合格材料，重新验收合格后继续施工3.安全事故发生：立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，并及时报告甲方4.质量争议：邀请第三方专业机构进行质量评估，按照评估结果处理5.合同变更：书面协商确定变更内容，修改合同条款并签字盖章6.合同解除：依法办理合同解除手续，明确解除后的权利和义务7.违约