版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
影视城装修分包合同合同目录第一章总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3法律法规适用1.4合同的有效性第二章合同主体2.1分包商的基本信息2.2委托方的基本信息2.3分包商与委托方的权利与义务第三章工程范围与内容3.1工程概述3.2分包工程范围3.3分包工程量与质量标准3.4分包工程的时间安排第四章工程设计与技术要求4.1设计文件提供4.2分包商的设计责任4.3技术要求与标准4.4设计变更与调整第五章工程材料与设备5.1材料与设备供应5.2材料与设备质量标准5.3分包商对材料与设备的管理5.4材料与设备的验收与检验第六章工程进度与质量控制6.1工程进度计划6.2工程质量控制措施6.3分包商的责任与义务6.4委托方的监督与检查第七章工程费用与支付7.1工程合同价格7.2费用支付方式与时间7.3工程款的结算7.4费用调整与索赔第八章工程变更与解除8.1工程变更的条件与程序8.2工程解除的条件与程序8.3变更与解除的后果处理第九章违约责任与赔偿9.1违约行为与责任9.2赔偿方式与标准9.3违约争议的解决第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼的地点与法院10.3仲裁或诉讼的适用法律第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密信息的保护期限11.3保密信息泄露的后果第十二章合同的生效与终止12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同终止后的义务履行第十三章其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3分包商员工的保险与福利13.4与环境和社会责任相关的条款第十四章附件14.1合同附件列表14.2附件内容的说明与解释14.3附件的生效与终止条件合同编号:_______第一章总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3法律法规适用1.4合同的有效性第二章合同主体2.1分包商的基本信息2.2委托方的基本信息2.3分包商与委托方的权利与义务第三章工程范围与内容3.1工程概述3.2分包工程范围3.3分包工程量与质量标准3.4分包工程的时间安排第四章工程设计与技术要求4.1设计文件提供4.2分包商的设计责任4.3技术要求与标准4.4设计变更与调整第五章工程材料与设备5.1材料与设备供应5.2材料与设备质量标准5.3分包商对材料与设备的管理5.4材料与设备的验收与检验第六章工程进度与质量控制6.1工程进度计划6.2工程质量控制措施6.3分包商的责任与义务6.4委托方的监督与检查第七章工程费用与支付7.1工程合同价格7.2费用支付方式与时间7.3工程款的结算7.4费用调整与索赔第八章工程变更与解除8.1工程变更的条件与程序8.2工程解除的条件与程序8.3变更与解除的后果处理第九章违约责任与赔偿9.1违约行为与责任9.2赔偿方式与标准9.3违约争议的解决第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼的地点与法院10.3仲裁或诉讼的适用法律第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密信息的保护期限11.3保密信息泄露的后果第十二章合同的生效与终止12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同终止后的义务履行第十三章其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3分包商员工的保险与福利13.4与环境和社会责任相关的条款第十四章附件14.1合同附件列表14.2附件内容的说明与解释14.3附件的生效与终止条件甲方(委托方):________________乙方(分包商):________________签订日期:________________多方为主导时的,附件条款及说明1、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商1.1.1甲方有权指定分包商在工程中使用的材料供应商。1.1.2分包商应根据甲方指定的供应商列表进行采购,并保证材料的质量、数量及交货时间符合工程要求。1.1.3若分包商因特殊情况需要更换供应商,须提前向甲方申请并获得甲方书面同意。1.2甲方监督工程进度1.2.1甲方有权对分包商的工程进度进行监督和检查。1.2.2分包商应按照甲方的要求,定期提供工程进度报告,并及时解决甲方提出的问题和建议。1.2.3若分包商工程进度严重滞后,甲方有权要求分包商采取措施加快进度,甚至解除合同。1.3甲方对工程质量的控制1.3.1甲方有权对分包商的工程质量进行监督和检查。1.3.2分包商应严格按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合要求。1.3.3若分包商工程质量不符合约定,甲方有权要求分包商拆除不合格部分,重新施工,并有权要求分包商支付违约金。2、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方负责工程设计2.1.1乙方负责根据甲方的需求进行工程设计,并承担设计责任。2.1.2乙方应保证设计文件的完整性、准确性和可行性,并及时提交给甲方审批。2.1.3若甲方对设计文件有修改意见,乙方应根据甲方的意见进行修改,并承担由此产生的费用。2.2乙方负责工程施工2.2.1乙方应按照设计文件和合同约定进行施工,并保证工程进度和质量。2.2.2乙方应承担施工过程中的安全生产责任,确保施工现场的安全。2.2.3若乙方施工过程中出现质量问题或安全事故,乙方应立即采取措施予以解决,并承担相应责任。3、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介的角色和责任3.1.1第三方中介负责协调甲乙双方的关系,协助解决合同履行过程中的问题。3.1.2第三方中介应保持中立立场,公正、客观地处理甲乙双方的意见和诉求。3.1.3第三方中介的费用由甲乙双方按约定承担。3.2第三方中介的监督和调解3.2.1第三方中介有权对甲乙双方的履行情况进行监督,并提出建议和意见。3.2.2当甲乙双方发生争议时,第三方中介有权进行调解,协助双方达成一致。3.2.3若调解不成,第三方中介应提交给甲方和乙方协商解决,或按照合同约定的争议解决方式处理。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程设计图纸与技术规范2.分包商施工计划与进度表3.材料与设备供应清单4.分包商资质证明文件5.委托方授权书6.保密协议7.保险证明文件8.环境与社会责任的相关文件9.第三方中介的推荐信或资质证明10.其他与工程相关的技术文件和资料二、违约行为及认定:1.甲方违约行为未按约定时间提供设计图纸或技术规范未按约定时间支付工程款项未履行合同约定的监督与检查义务2.乙方违约行为未按约定时间完成工程工程质量不符合约定的标准未按约定采购材料与设备3.第三方中介违约行为未中立公正地协调双方关系未按约定时间完成调解或监督工作未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释:1.合同分包:指承包商将其所承包的工程中的部分工作或材料供应分包给其他承包商或供应商的行为。2.违约金:指当一方未履行合同约定的义务时,按照合同约定向对方支付的违约赔偿金额。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。4.仲裁:指合同双方约定在发生争议时,提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼:指合同双方在发生争议时,通过法院提起诉讼,由法院进行审理和判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误解决问题:双方协商调整工程进度计划,必要时甲方同意延长工期。2.工程质量问题解决问题:立即停工,乙方整改,重新检验,甲方有权要求乙方支付违约金。3.材料与设备供应不足解决问题:甲方协助乙方寻找替代供应商,或第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- GB/T 44815-2024激光器和激光相关设备激光束偏振特性测量方法
- 职业危害管理制度
- 沥青路面施工合同7篇
- 2024年租赁项目资金筹措计划书代可行性研究报告
- 杞人忧天课件
- 《淘宝客入门教程》课件
- 湖北省宜昌市第十六中学教联体 2024-2025学年上学期 七年级数学期中素养检测试题 (无答案)
- 纪念陈毅诞辰120周年系列活动【策划方案】
- 《品牌和品牌价值》课件
- 2024年新高一语文初升高衔接《修辞手法及辨析》含答案解析
- 第六单元 第7课时 解决问题(一)(教学设计)-三年级数学上册 人教版
- 广东轻工职业技术学院职业教育专业教学资源库建设管理办法
- GB/T 3499-2003原生镁锭
- 从你的全世界路过读书笔记作品课件
- 初中道德与法治人教九年级下册我们共同的世界《放眼全球经济》PPT
- 数据安全培训课件PPT(32张)
- 无量寿经广释课件
- 14《故都的秋》课件29张 高中语文统编版必修上册第七单元
- 企业安全文化手册
- 电解质紊乱的原因与处理图课件
- 幼儿卫生学皮肤课件
评论
0/150
提交评论