体育馆装修委托协议书

体育馆装修委托协议书合同目录第一章总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同适用法律1.4合同的生效与终止第二章委托内容2.1委托工程概述2.2装修范围与工程量2.3装修标准与要求2.4委托方的责任与义务第三章承包方义务3.1承包方的资质与能力3.2工程设计与施工3.3工程进度与质量控制3.4安全生产与环保措施第四章合同价格与支付4.1合同价格的确定4.2支付方式与时间4.3价格调整机制4.4工程款的退还与索赔第五章工程验收与保修5.1工程验收标准与程序5.2验收不合格的处理5.3保修期限与范围5.4保修责任与处理流程第六章违约责任6.1委托方的违约责任6.2承包方的违约责任6.3违约赔偿金额的计算6.4违约解决的程序与方式第七章争议解决7.1争议的解决方式7.2仲裁与诉讼的适用7.3争议解决的时间限制7.4争议解决的地点与法院第八章合同的转让与分包8.1合同的转让条件8.2转让的程序与方式8.3分包的条件与限制8.4分包合同的管理与监督第九章保密条款9.1保密信息的范围与内容9.2保密信息的保密义务9.3保密信息的例外情况9.4违反保密条款的赔偿责任第十章不可抗力10.1不可抗力的定义与范围10.2不可抗力事件的处理10.3不可抗力导致的合同变更10.4不可抗力导致的合同解除第十一章合同的修改与补充11.1合同修改的条件与程序11.2合同补充的内容与形式11.3合同修改与补充的生效条件11.4合同修改与补充的追溯效力第十二章合同解除与终止12.1合同解除的条件与程序12.2合同终止的原因与效果12.3合同解除与终止的赔偿责任12.4合同解除与终止后的善后处理第十三章税收与财务管理13.1税收的计算与支付13.2财务报表的提交与审计13.3财务管理的原则与要求13.4违反财务规定的处理措施第十四章其他条款14.1合同的保管与复制14.2合同的LanguageVersion14.3合同的生效日期与截止日期14.4双方约定的其他事项合同编号：_______第一章总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同适用法律1.4合同的生效与终止第二章委托内容2.1委托工程概述2.2装修范围与工程量2.3装修标准与要求2.4委托方的责任与义务第三章承包方义务3.1承包方的资质与能力3.2工程设计与施工3.3工程进度与质量控制3.4安全生产与环保措施第四章合同价格与支付4.1合同价格的确定4.2支付方式与时间4.3价格调整机制4.4工程款的退还与索赔第五章工程验收与保修5.1工程验收标准与程序5.2验收不合格的处理5.3保修期限与范围5.4保修责任与处理流程第六章违约责任6.1委托方的违约责任6.2承包方的违约责任6.3违约赔偿金额的计算6.4违约解决的程序与方式第七章争议解决7.1争议的解决方式7.2仲裁与诉讼的适用7.3争议解决的时间限制7.4争议解决的地点与法院第八章合同的转让与分包8.1合同的转让条件8.2转让的程序与方式8.3分包的条件与限制8.4分包合同的管理与监督第九章保密条款9.1保密信息的范围与内容9.2保密信息的保密义务9.3保密信息的例外情况9.4违反保密条款的赔偿责任第十章不可抗力10.1不可抗力的定义与范围10.2不可抗力事件的处理10.3不可抗力导致的合同变更10.4不可抗力导致的合同解除第十一章合同的修改与补充11.1合同修改的条件与程序11.2合同补充的内容与形式11.3合同修改与补充的生效条件11.4合同修改与补充的追溯效力第十二章合同解除与终止12.1合同解除的条件与程序12.2合同终止的原因与效果12.3合同解除与终止的赔偿责任12.4合同解除与终止后的善后处理第十三章税收与财务管理13.1税收的计算与支付13.2财务报表的提交与审计13.3财务管理的原则与要求13.4违反财务规定的处理措施第十四章其他条款14.1合同的保管与复制14.2合同的LanguageVersion14.3合同的生效日期与截止日期14.4双方约定的其他事项签字部分：甲方（委托方）：______________________代表人（签字）：_____________________日期：_______________________________乙方（承包方）：______________________代表人（签字）：_____________________日期：_______________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更权甲方有权根据项目进展和实际需求，对装修工程的范围、标准、设计方案等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整工程方案，并报甲方审批。变更导致的费用及工期调整，按双方协商确定的方式处理。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料，接受甲方的检查和指导。1.3甲方终止权在合同履行过程中，如乙方严重违约或发生不可抗力事件，导致工程无法继续进行，甲方有权终止合同。终止合同导致的损失及赔偿，按双方协商确定的方式处理。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方报价义务乙方应根据甲方的需求，提供详细的装修报价，包括工程量、材料费用、人工费用等。报价应真实、准确、完整，不得有任何隐瞒或误导。2.2乙方施工义务乙方应按照合同约定的标准、设计和进度要求，完成装修工程施工。乙方应确保工程质量，不得使用劣质材料，严格按照安全生产规定进行施工。2.3乙方保修义务工程竣工验收合格后，乙方应承担一定的保修责任。保修期限内，如工程出现质量问题，乙方应及时修复，并承担修复费用。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同义务。中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介费用中介费用由甲方支付。甲方应在合同签订后，按照双方协商确定的金额支付中介费用。乙方应在收到中介费用后，向中介支付相应费用。3.3第三方中介终止权在合同履行过程中，如中介严重失职或违反合同约定，甲方有权终止中介服务。终止中介服务导致的损失及赔偿，按双方协商确定的方式处理。附件及其他补充说明一、附件列表：1.体育馆装修设计方案2.体育馆装修材料清单3.体育馆装修施工图纸4.乙方的资质证明文件5.乙方的施工安全措施报告6.乙方的工程进度计划表7.合同价格明细表8.支付凭证和收据9.工程验收报告10.保修条款及相关证明文件11.争议解决机构的证明文件12.第三方中介的服务协议13.合同修改和补充的书面协议14.合同解除和终止的书面协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付款项，或支付款项不符合合同规定。2.乙方未按约定时间和质量完成工程。3.乙方使用劣质材料或未按设计方案施工。4.乙方未按约定时间提交工程进度报告或验收材料。5.乙方未履行保修义务，或保修处理不当。6.第三方中介未按约定履行协调和服务职责。7.任何一方未履行合同约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.合同违约：一方未履行合同约定的义务。2.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。3.保修：工程竣工验收合格后，承包方对工程提供的维修服务。4.合同解除：合同双方或单方依法终止合同关系。5.合同终止：合同双方或单方依法终止合同关系的继续。6.仲裁：通过仲裁机构对合同争议进行裁决。7.诉讼：通过法院对合同争议进行判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工程进度计划，必要时签订进度调整协议。2.质量问题：及时停工修复，必要时更换材料或重新施工，并由乙方承担费用。3.付款争议：查看付款凭证和合同条款，必要时通过第三方中介或法律途径解决。4.设计变更：双方协商确定变更内容，签订设计变更协议，并调整合同价格。5.保修责任争议：查看保修条款，必要时通过第三方中介或法律途径解决。6.合同解除或终止：遵守合同解除或终止的程序和规定，必要时通