2024新版家装施工合同范本

合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：一、工程内容1.1施工项目：（详细列出施工项目，如：墙面翻新、地板铺设、厨房卫生间改造等）1.2施工标准：（详细描述施工标准，如：材料品牌、施工工艺、质量要求等）二、工程进度2.1施工期限：自协议签订之日起至____年__月__日结束。2.2施工方应按照双方约定的工期完成施工。如因施工方原因导致工期延误，施工方应承担相应责任。三、工程费用3.1工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2支付方式：（详细描述支付方式，如：分期支付、进度支付等）四、材料供应4.1业主负责提供施工材料，施工方负责施工。4.2施工方应按照业主提供的材料要求进行施工，如因施工方原因导致材料浪费，施工方应承担相应责任。五、质量保证5.1施工方应对施工质量承担责任，确保施工项目符合约定标准。5.2施工方承诺在施工完成后，提供一定期限的质量保障服务。如施工项目出现质量问题，施工方应在接到通知后及时予以修复。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同各项约定，如一方违约，应承担违约责任。6.2施工方如未按约定工期完成施工，应支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总金额的千分之五。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日终止。甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.双方在签订合应确保合同内容清晰、明确，避免因模糊不清导致的争议。解决办法：双方在签订合同前应仔细阅读合同全文，就疑问部分进行协商明确。2.施工方应按照约定的工期完成施工，如因施工方原因导致工期延误，应承担相应责任。解决办法：双方约定合理的工期，并在合同中明确工期延误的违约责任。3.施工方应保证施工质量，如施工项目出现质量问题，施工方应及时修复。解决办法：双方明确施工质量标准，并在合同中约定质量问题的解决方式。4.双方应严格按照合同约定的支付方式进行支付，避免因支付问题导致的争议。解决办法：双方在合同中明确支付方式、支付时间等事项，确保双方权益。5.如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：双方在合同中明确争议解决方式，确保在发生争议时能够及时解决。法律名词及名词解释：1.甲方（业主）：指委托施工方进行家庭装修的一方。2.乙方（施工方）：指接受业主委托进行家庭装修施工的一方。3.施工项目：指双方约定的施工内容，如墙面翻新、地板铺设等。4.施工标准：指双方约定的施工质量要求，如材料品牌、施工工艺等。5.施工期限：指双方约定的完成施工的时间限制。6.违约金：指一方违约时应支付给另一方的赔偿金。7.质量保证：指施工方对施工质量承担责任，并在一定期限内提供修复质量问题的服务。8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商或诉讼等方式解决争议的过程。应用场合：1.家庭装修：适用于业主委托施工方进行家庭住宅的装修施工。2.商业装修：适用于业主委托施工方进行商业空间的装修施工。3.维修改造：适用于业主委托施工方进行住宅或商业空间的维修和改造施工。补充条款：1.变更条款：如合同执行过程中，双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议，作为本合同的附件。2.材料变更条款：如业主同意对合同约定的材料品牌或类型进行变更，应签订书面材料变更协议，作为本合同的附件。3.工期延长条款：如因特殊情况导致工期需要延长，双方可协商签订工期延长协议，作为本合同的附件。4.违约责任条款：如一方违约，应承担违约责任。具体违约金计算方式、赔偿范围等应在补充条款中明确。5.争议解决条款：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。附件列表：1.施工项目清单：详细列出施工项目、施工标准、材料要求等信息。2.材料供应清单：列出所需材料的品牌、类型、数量等信息。3.设计方案：包括装修效果图、施工图等设计文件。4.工程量清单：详细列出各项工程的工程量、工程造价等信息。5.支付凭证：包括支付款项的银行转账凭证、现金支付凭证等。6.工程验收报告：包括工程完工后的验收结果、验收合格