二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1191

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」191

1.题型：单选题

某建设单位在工程实施过程中，暗示施工单位可以违反工程建设强制性标准，降低

工程质量，以节省建造成本。对此，可以给予建设单位的行政处罚是（）。

A责令改正，处以10万元以上30万元以下的罚款

B责令改正，处以20万元以上50万元以下的罚款

C责令改正，处以5万元以上20万元以下的罚款

D责令改正，处以30万元以上50万元以下的罚款

答案

B

解析

《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处

20万元以上50万元以下的罚款：（1）迫使承包方以低于成本的价格竞标的；（2）任意

压缩合理工期的；（3）明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标

准，降低工程质量的；（4）施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工

的；（5）建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；（6）未按照国家规定办理

工程质量监督手续的；（7）明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构

配件和设备的；（8）未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用

文件报送备案的。故选项B正确。

2.题型：单选题

照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。

A15%

B20%

C25%

D30%

答案

B

解析

《绿色施工导则》对施工用电及照明分别做出规定，照明设计以满足最低照度为

原则，照度不应超过最低照度的20%,故选项B正确。

3.题型：多选题

以下情形中，仲裁员必须回避、当事人也有权提出申请回避的有（）。

A是本案当事人或者当事人、代理人的亲属

B与本案有利害关系

C与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的

D私自会见当事人、代理人的

E接受当事人、代理人的请客送礼的

答案

B,C,D,E

4.题型：单选题

买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成

法律上的转移，该种交付方式称为（）。

A简易交付

B指示交付

C占有改定

D拟制交付

答案

C

5.题型：单选题

《工伤保险条例》的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接

受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过（）.

A3个月

B6个月

C9个月

D12个月

答案

D

6.题型：单选题

某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日

作出，施工单位5月25日收到。8月1日施工单位欲通过有关途径申请撤销该处

罚决定，则说法正确的是（）。

A施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉

B施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉

C施工单位只能向法院起诉

D施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉

答案

C

解析

行政复议机关应当在受理行政复议申请之日起60日内作出行政复议决定，行政

争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的外,

应当自知道或应当知道作出行政行为之日起6个月内提出。

7.题型：单选题

按照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，承包人覆盖工程隐蔽部位

后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测

或揭开重新检查。下列有关费用、工期和利润承担原则的表述，正确的是（）。

A

经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人只承担由此增加的费用和延误的工

期B

经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人只承担由此延误的工期并支付承包

人合理的利润C

经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延

误的工期D

经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用，发包人承

担延误的工期

考点

2Z207024施工质量检验和返修的规定

解析

按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）通用条款533：“承包

人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖

的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，……。经检查证明工程质量符合合同要求

的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利

润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期

由承包人承担。”对照此条文可知，选项C为正确答案。

考点：强化隐蔽工程质量检查

8.题型：单选题

甲建筑施工企业在2008年5月仍在持2005年1月1日办理的安全生产许可证进行

施工，受到有关部门查处。有关部门对甲的正确处理方式是（）。A

允许其继续施工，限期补办延期手续B

允许其继续施工，但处以50万元罚款C

责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处以5万元以上10万元以

下罚款D

责令停业整顿，限期补办延期手续，并处以10万元以上50万元以下罚款

考占

2Z206013违法行为应承担的法律责任

解析

原文是根据《安全生产许可证条例》第9条规定，“安全生产许可证有效期为3

年”，期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手

续，没收违法所得，并处以5万元以上10万元以下罚款，故本题应选C。

考点：安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动应承担的法律责

任

9.题型：单选题

关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。

A在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体

所有

B确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发

掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续

C在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘

D地下埋藏的文物，任何单位或者个人都不得私自发掘

答案

D

10.题型：单选题

某企业发现自己的安全生产许可证遗失，其正确做法是（）o

A向原发证机关声明作废并申请补办

B向原发证机关申请注销，待该许可证有效期满后补发

C由原发证机关通报原件作废，按规定罚款后补发

D向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办

答案

D

11.题型：多选题

编制安全专项施工方案时，应当包括的内容有（）。

A工程项目采用的导则

B施工计划

C工程概况

D编制依据

E劳动力计划

答案

B,C,D,E

12.题型：单选题

《中华人民共和国建造工程质量管理条例》属于（）。

A法律

B行政法规

C部门规章

D司法解释

答案

B

13.题型：单选题

《合同法》规定，债权人转让权利的，应当（）。A

通知债务人B

经债务人同意C

经债权人同意D

经受让人同意

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务

人不发生效力。

考点：从权利随同主权利转让

14.题型：多选题

建设工程施工合同中，承包人的主要义务有（）。*

A自行完成建设工程主体结构施工

B及时验收隐蔽工程

C提供必要的施工条件

D交付竣工验收合格的建设工程

E无偿修理质量不合格的建设工程

答案

A,D,E

15.题型：多选题

《中华人民共和国民事诉讼法》规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择

（）等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专

属管辖的规定。

A双方约定的其他地方

B被告住所地

C合同履行地

D合同签订地

E标的物所在地

答案

B,C,D,E

16.题型：单选题

《绿色施工导则》规定，图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达

到材料损耗率比定额损耗率降低（）o

A15%

B20%

C25%

D30%

答案

D

解析

《绿色施工导则》规定，图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，

达到材料损耗率比定额损耗率降低30%-

17.题型：单选题

如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支

付，则承包商（）o

A可以自己强制执行

B可以申请行政主管部门强制执行

C可以申请仲裁委员会强制执行

D可以申请人民法院强制执行

答案

D

解析

仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可

以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。

18.题型：单选题

关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约

定不明确，下列说明中正确的是（）

A标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担

B出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付

给买受人时由买受人承担

C对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由

买受人承担

D出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损灭

失的风险自出卖人将标的物置于交付地点时由买受人承担

答案

C

19.题型：多选题

下列属于我国知识产权包括内容的是（）。

A专利权

B商标专用权

C著作权

D发明权

E专利转让权

答案

A,B,C,D

解析

答案A、B、C、D

知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利。按照《民法通则》的规

定，我国的知识产权包括著作权（版权）、专利权、商标专用权、发现权、发明权以

及其他科技成果权。因此，选项A、B、C、D正确。

20.题型：单选题

某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人

与承包人在工程质量和工程价格上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发

包人提出管辖异议。关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（）。

A质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理

B合同仲裁条款约定无效

C双方必须签订补充仲裁协议

D双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院管辖

答案

D

21.题型：多选题

招标代理机构应当具备的条件有（）0

A有专职律师

B有相应的资金

C有相应的营业场所

D有符合规定的技术、经济等方面的专家库

E有编制招标文件和组织评标的相应专业力量

答案

B,C,D,E

22.题型：单选题

根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。*

A效力待定

B可变更

C无效

D可撤销

答案

C

23.题型：单选题

未按约定支付工程价款的，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行

相应的义务，（）请求解除建设工程施工合同的，（）。A

承包人；应予支持B

承包人；不予支持C

发包人；应予支持D

发包人；不予支持

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

未按约定支付工程价款的，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行

相应的义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。

考点：施工合同的解除

24.题型：多选题

对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项工程方案，经（）签

字后实施。A

施工单位技术负责人B

总监理工程师C

施工项目技术负责人D

专业监理工程师E

建设单位项目负责人

考坐上点

2Z206031编制安全技术措施专项施工方案安全技术交底规定

解析

对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项工程方案，经施工单位

技术负责人、总监理工程师签字后实施。

考点：编制安全专项施工方案

25.题型：单选题

两个以上不同资质等级的单位联合承包工程，其承揽工程的业务范围取决于联合体

中（）的业务许可范围.

A资质等级高的单位

B资质等级低的单位

C实际达到的资质等级

D核定的资质等级

答案

B

26.题型：单选题

某路桥工程建成后的使用过程中可能会对周围环境产生噪声污染，建设单位依法规

定防治措施的时间是（）□

A立项准备时

B建设前期

C建成后

D投入使用后

答案

B

解析

城市道桥、铁路（包括轻轨）、工业厂房等建设项目，在建成后的使用过程中

可能会对周围环境产生噪声污染。因此，建设单位在建设前期就须依法规定防治措

施，并同步建设环境噪声污染防治设施。故选项B正确。

27.题型：单选题

下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为应是（）。

A安全员李某发现工人王某违规作业未制止，结果王某从楼上掉下来摔死

B某工地在建地下隐蔽工程时，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过

这里的关某摔成重伤

C某工程施工单位过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，造成建筑物

倒塌，砸死砸伤多人的严重后果

D工程监理单位未按规定监督隐蔽工程施工，造成返工损失50万元人民币

答案

C

28.题型：单选题

根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当（）。*

A包括拟用于完成招标项目的机械设备

B由投标人自行编制

C完全响应招标文件各项要求

D包括投标担保

答案

A

解析

2013年3月国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部等9部门经修

改后发布的《和暂行规定》中进一步明确，投标文件应包括下列内容：（1）投标

函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委

托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）施

工组织设计；（7）项目管理机构；（8）拟分包项目情况表；（9）资格审查资

料；（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

29.题型：多选题

建设工程价款优先受偿权的范围是（）。*

A施工工作人员的报酬

B实际支付的建筑构配件价款

C欠付工程价款利息

D实际支付的材料款

E当事人未约定的垫资利息

答案

A,B,D

解析

建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支

出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。

30.题型：单选题

下列关于企业信用档案的表述中，正确的是（）。*

A企业的信用档案主要记入不良行为记录

B企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供

C企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等

D企业信用档案信息的公布应征得企业同意

答案

C

31.题型：单选题

关于意外伤害保险说法错误的是（）。A

鼓励建设单位为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B

施工单位应当依法为职工参加工伤保险C

施工单位缴纳工伤保险费D

施工企业缴纳意外伤害险保险费

考坐上点

2Z201082建设工程保险的主要种类和投保权益

解析

《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险

费。

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业人员

的办理意外伤害险。意外伤害险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包

单位支付意外伤害保险费。

A是建设单位说法错误。

考点：工伤保险和建筑职工意外伤害险。

32.题型：单选题

甲向乙购买价值50万元的钢材，合同约定甲应于12月12日付款。此前因另一合

同关系，乙欠甲30万元，此欠款已于12月1日到期，而乙一直未付。12月25

日，甲收到乙的通知，得知乙已将50万元钢材款债权转让于丙。12月28日，丙

向甲索要50万元钢材款。则下列选项正确的是（）。

A乙转让债权的行为无效,甲应付50万元给乙

B乙转让债权的行为无效,甲只需付20万元给乙即可，另30万元可主张抵消

C乙转让债权的行为有效,甲应付50万元给丙

D乙转让债权的行为有效,甲只需付20万元给丙即可，另30万元可主张抵消

答案

D

33.题型：单选题

《固体废物污染环境防治法》规定，收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设

施设备和容器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过（）处理方可使用。

A无害化

B减轻污染的

C再生利用

D消除污染的

答案

D

解析

《固体废物污染环境防治法》规定，收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、

设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方

可使用。

34.题型：多选题

从事某些工程建设的施工单位，应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案,

这些工程包括（）.

A房屋建筑

B市政基础设施建设

C铁路建设

D河道整治

E建筑物拆除

答案

A,B,D,E

35.题型：单选题

根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是（）。

A投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收

B投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交

C投标人不可补充、修改投标文件，但是可以撤回

D投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回

答案

D

解析

A：应当拒收

36.题型：单选题

实行开工报告批准制度的建设工程，其开工报告是指（）.

A施工单位向监理工程师提交的开工报告

B建设单位向政府主管部门提交的开工报告

C限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告

D施工单位项目部向公司总部提交的报告

答案

B

37.题型：单选题

下列不属于挂靠的是（）。

A资质等级低的施工单位借用资质等级高的施工单位资质承揽工程的

B劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位的

C施工单位在施工现场派驻的质量管理负责人与施工单位没有建立劳动工资关系的

D专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，而是依约作为

发包单位的建设单位

答案

D

解析

D选项属于合法行为，属于平行发承包。

存在下列情形之一的，属于挂靠：（1）没有资质的单位或个人借用其他施工单位

的资质承揽工程的；（2）有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的，包括资质

等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相同资质等级相互

借用的；（3）专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，

但建设单位依约作为发包单位的除外；（4）劳务分包的发包单位不是该工程的施

工总承包、专业承包单位或专业分包单位的；（5）施工单位在施工现场派驻的项

目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人以上与施工单位

没有订立劳动合同，或没有建立劳动工资或社会养老保险关系的；（6）实际施工

总承包单位或专业承包单位与建设单位之间没有工程款收付关系，或者工程款支付

凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致，又不能进行合理解释并提

供材料证明的；（7）合同约定由施工总承包单位或专业承包单位负责采购或租赁

的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采

购、租赁，或者施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行

合理解释并提供材料证明的；（8）法律法规规定的其他挂靠行为。

38.题型：单选题

建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的，其可

能受到的最严重的行政处罚是（）。【2014】A

吊销资质证书B

责令改正，没收违法所得C

降低资质等级处以罚款D

处以罚款

考点

2Z202024违法行为应承担的法律责任

解析

允许其他单位或者个人以单位名义承揽工程的法律责任。

考点：允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程应承担的法律责任。

39.题型：单选题

仲裁委员会仲裁一施工合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭

组成人员乙、丙认为应裁决合同有效，但乙认为应裁决解除合同，丙认为应裁决继

续履行合同，则仲裁庭应（）o

A按甲的意见作出

B按乙或丙的意见作出

C请示仲裁委员会主任并按其意见作出

D重新组成仲裁庭经评议后作出

答案

A

40.题型：单选题

《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取一次

性工亡补助金为（）。

A上年度统筹地区职工平均工资的20倍

B上年度职工本人平均工资的20倍

C上年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍

D上年度统筹地区职工平均工资的10倍

答案

C

解析

答案C

《工伤保险条例》第39条规定，一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民

人均可支配收入的20倍。因此，正确选项为C。

41.题型：多选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有（）行为之一的，责令限期改

正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。

A机械设备在进入施工现场前查验不合格即投入使用

B使用未经验收的整体提升脚手架

C委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械

D在施工组织设计中未编制安全技术措施

E在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

答案

A,B,C,D

解析

施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并

处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证

书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑

事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（1）安全防护用具、机械设备、施工机

具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的；（2）使用未经

验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施

的；（3）委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体

提升脚手架、模板等自升式架设设施的；（4）在施工组织设计中未编制安全技术措

施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。

42.题型：单选题

行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的（）日内,

依照《立法法》的规定报有关机关备案。

A10

B20

C30

D45

答案

C

解析

行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的30日内,

依照《立法法》的规定报有关机关备案。

43.题型：单选题

下列对于合同权利义务终止的说法正确的是（）。

A合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在

B合同权利义务终止是合同责任的终止

C合同权利义务终止就终止了合同的经济往来结算条款的效力

D合同权利义务终止后合同的遗留问题无须再处理

答案

A

解析

合同的终止，是指依法生效的合同，因具备法定的或当事人约定的情形，合同的

债权、债务归于消灭，债权人不再享有合同的权利，债务人也不必再履行合同的义

务。

44.题型：多选题

某银行与某投资公司签订了保证合同，该合同应当包括（）o

A被保证的主债权种类、数额

B保证的方式

C债务人履行债务的期限

D保证人的资格

E保证担保的范围

答案

A,B,C,E

解析

保证人的资格是债权人在签订担保合同前审核确认的，而不是担保合同的内容。

45.题型：单选题

狭义的民事诉讼当事人包括（）o

A原告、被告

B原告、被告、共同诉讼人

C原告、被告和第三人

D原告、被告、共同诉讼人和第三人

答案

A

46.题型：单选题

下列选项中，除（）以外都视为投标人串通投标.

A不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制

B不同投标人的报价呈规律性差异

C不同投标人的投标保证金从同一个账户转出

D投标人以他人名义投标

答案

D

47.题型：单选题

不属于随时解除劳动合同情形的是（）。

A某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年

B某单位发现王某在试用期间不符合录用条件

C史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失

D职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的

答案

D

解析

《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳

动合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反用人单位的规章制

度的；（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其

他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单

位提出，拒不改正的；（5）因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使

劳动合同无效的；（6）被依法追究刑事责任的。

48.题型：多选题

关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（）。

A施工总承包单位对其采购的材料质量负责

B施工总承包单位对施工质量负责

C分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责

D分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任

E施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责

答案

A,B,C,D

解析

无

49.题型：单选题

施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿的决定，欲提起行政复

议。该行政复议申请应从企业知道该具体行政行为之日起的一定期限内提出。该期

限的天数是（）。

A15

B30

C45

D60

答案

D

解析

根据《行政复议法》的规定，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯

其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但

法律规定的申请期限超过60日的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申

请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。故选项D正确。

50.题型：单选题

施工员甲某刻苦钻研，持续改进某施工技术，并且在专业期刊上发表了论文，最终

获得了实用新型的技术称号，这属于知识产权保护的（）。A

专利权B

商标权C

著作权D

物权

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

专利权是指权利人在法律规定的期限内，对其发明创造所享有的制造、使用和销售

的专有权。

考点：专利权的概念。

51.题型：单选题

下列关于保险合同的说法中.正确的是（）.

A保险合同只能由被保险人和保险人签订

B被保险人或受益人必须是投保人

C受益人由被保险人或投保人指定

D保险合同仅以财产为保险标的

答案

C

52.题型：单选题

关于临时用电管理，根据《建设工程安全生产管理条例》和《施工现场临时用电安

全技术规范》规定，施工单位在（）条件下应编制用电组织设计.

A施工现场临时用电设备在5台及以上

B施工现场临时用电设备在5台以下

C设备总容量在50kw以下

D施工现场临时用电设备在5台及以上并且设备总容量在50kw以下

答案

A

53.题型：多选题

某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了〜份劳动合同.下列选项中,

应属于该劳动合同必备条款的有（）.

A劳动合同期限为5年

B劳动报酬为2000元/月

C劳动合同试用期为3个月

D每年参加培训时间不得少于10天

E从事施工现场管理工作

答案

A,B,E

54.题型：单选题

施工企业的消防安全责任人应是（）o

A施工企业负责人

B专职安全员

C专职消防安全员

D项目负责人

答案

A

55.题型：多选题

对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，验收合格的，经（）签字

后，方可进入下一道工序。A

施工单位项目技术负责人B

项目总监理工程师C

建设单位项目负责人D

施工单位技术负责人E

专职安全生产管理人员

考点

2Z206031编制安全技术措施专项施工方案安全技术交底规定

解析

对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，验收合格的，经施工单位项目

技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序。

考点：安全专项施工方案的实施

56.题型：单选题

由于技术的更新，在对某项工艺的国家标准进行复审后，标准管理单位提出应对其

予以修订的意见，则该意见得以生效的程序是（）。

A经该国家标准的主管部门批准

B由国务院工程建设行政主管部门确认并批准

C由国务院标准化行政部门确认并批准

D由该国家标准的主管部门确认后，报国务院建设主管部门批准

答案

D

解析

答案D

《标准化法》规定：国家标准实施后，应当根据科学技术的发展和工程建设的需

要，由该国家标准的管理部门适时组织有关单位进行复审。国家标准复审后，标准

管理单位应当提出其继续有效或者予以修订、废止的意见，经该国家标准的主管部

门确认后报国务院工程建设行政主管部门批准。本题正确答案应当为D。

57.题型：多选题

下列关于违约责任特征的表述，正确的有（）。

A违约责任具有相对性

B违约责任主要具有惩罚性

C违约责任是民事责任的一种形式

D违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的

E违约责任可以由合同当事人约定

答案

A,C,D,E

58.题型：多选题

下列选项中符合施工许可证法定批准条件的是（）。

A建设资金已经落实

B没有建设工程规划许可证，但已办理建筑工程用地审批手续

C需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D已经确定建筑施工企业

E有保证工程质量和安全的具体措施

答案

A,C,D,E

解析

《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建

筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（3）需

要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工

需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金

已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。

59.题型：单选题

下列选项中,不符合《关于加强建筑意外伤害保险工作的指导意见》要求的是（）.

A建筑施工企业为施工现场从事施工作业人员办理建筑意外伤害保险

B已在企业所在地参加工伤保险的人员可不参加建筑意外伤害保险

C保险期限涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日

D提前竣工的，保险责任自行终止

答案

B

60.题型：单选题

王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议,

雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式属于

（）O

A行政调解

B法院调解

C仲裁调解

D人民调解

答案

D

解析

人民调解是指人民调解委员会通过说服、疏导等方式，促使当事人在平等协商基

础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。人民调解制度作为一种司法辅助制

度，是人民群众自己解决纠纷的法律制度，也是一种具有中国特色的司法制度。

61.题型：单选题

施工企业取得法人资格的时间为（）之日。

A注册资金到位

B法定代表人确定

C工商行政管理机关核准登记

D建设行政主管部门颁发资质证书

答案

C

62.题型：多选题

生产安全事故等级划分的主要因素有（）。[2014]A

政治B

人身C

主观恶意D

经济E

心理

考点

2Z206041生产安全事故的等级划分标准

解析

事故等级的划分包括了人身、经济和社会三个要素。

考点：事故等级划分的要素

63.题型：多选题

关于工程无法按规定期限竣工验收情况下的缺陷责任期的起计日期，下列说法正确

的有（）»

A承包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计

B承包人原因所致的，在承包人提交竣工验收报告30天后，工程自动进入缺陷责

任期

C发包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计

D发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责

任期

E发包人原因导致的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责

任期

答案

A,E

解析

缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法

按规定期限进行竣（交）工验收的，缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起

计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提

交竣（交）工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

64.题型：单选题

按照《绿色施工导则》规定，除制定建筑垃圾减量化计划外，还应加强建筑垃圾的

回收再利用，力争建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于（）。

A30%

B40%

C45%

D50%

答案

B

65.题型：单选题

某多层住宅施工过程中，由于起重机倒塌，造成7人死亡事故，有关部门可以给予该施

工企业的罚款限额是（）0

A10万元以上20万元以下

B50万元以上100万元以下

C50万元以上200万元以下

D200万元以上500万元以下

答案

B

66.题型：多选题

以下属于刑事责任承担方式的是（）。A

拘役B

罚金C

管制D

行政处罚E

支付违约金

考点

2Z201094建设工程刑事责任的种类及承担方式

解析

《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）规定，刑罚分为主刑和附加刑。主

刑包括：（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；（4）无期徒刑；（5）死刑。

附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。

支付违约金是民事责任。

考点：建设工程刑事责任的种类及承担方式。

67.题型：单选题

女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最

脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是（）。A

高处、高温工作B

低温、冷水作业C

夜班劳动D

矿山井下作业

考点

2Z204024劳动保护的规定

解析

我国劳动法对女职工的特殊规定主要包括：禁止安排女职工从事矿山井下、国家规

定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。

考点：女职工和未成年工的特殊保护

68.题型：单选题

下列关于承揽合同法律特征的表述中，正确的是（）.

A承揽合同的标的包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作及其成果

B承揽人和定作人的权利义务没有对应关系

C为确保标的物的质量，定作人必须管理承揽人的工作过程

D在确保标的物质量的前提下，承揽人有权将承揽的工作交由第三人完成

答案

A

69.题型：单选题

隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注

册，并给予警告，申请人（）不得再次申请注册。A

1年内B

2年内C

3年内D

4年内

考点

2Z202035违法行为应承担的法律责任

解析

隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注

册，并给予警告，申请人1年内不得再次申请注册。

考点：建造师执业活动中违法行为应承担的法律责任。

70.题型：单选题

甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中.双方和解并根据和解协议制作了裁决。

现甲反悔.则下述说法正确的是（）。

A该裁决书不需履行

B甲应当履行裁决书

C甲可以申请法院撤销裁决书

D乙可以向法院起诉

答案

B

解析

当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解

协议做出裁决书，也可以撤回仲裁申请。但是如果根据和解协议制作裁决书的，则

该裁决书具有强制执行的效力。

71.题型：单选题

《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定，建设单位应当向工

程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（简称备案机关）报送竣工验收备案

文件。其中，工程竣工验收备案表一式两份，分别保存在（）o

A建设单位和备案机关

B建设单位和设计单位

C建设单位和施工单位

D设计单位和备案机关

答案

A

72.题型：单选题

关于施工现场的消防安全管理，下列表述错误的是（）。

A公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业

B在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准

C新建工程的外保温材料不得使用易燃材料

D扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料

答案

B

解析

《国务院关于加强和改进消防工作的意见》规定，公共建筑在营业、使用期间不

得进行外保温材料施工作业，居住建筑进行节能改造作业期间应撤离居住人员，并

设消防安全巡逻人员，严格分离用火用焊作业与保温施工作业，严禁在施工建筑内

安排人员住宿。新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格

限制使用可燃材料。

73.题型：单选题

下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为应是（）。A

一工人在施工中不慎从楼上掉下来摔死B

工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措施，也没有醒目

标识，造成经过这里的关某摔成重伤C

某工程监理单位在进行检查过程中，发现施工单位过度追求施工进度，致使工程质

量严重不符合要求，却不依法行使监理职能，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人的严

重后果D

工地工人栾某在工地食堂下毒，致使工人集体中毒

考占

2Z201094建设工程刑事责任的种类及承担方式

解析

此题考点为工程重大安全事故罪的客观方面问题。《刑法》第137条规定，工程重

大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，

降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。本罪的客观方面，表现为违反国家

规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。在本题的选项中只有C选

项是工程监理单位不依法行使监理职能，造成建筑物倒塌的严重后果，所以C选

项符合要求。

考点：工程重大安全事故罪。

74.题型：单选题

在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知（）。

A保险经纪人

B保险人

C受益人

D投保人

答案

B

解析

财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同

中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。

故选项B正确。

75.题型：单选题

根据《招标投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察

设计合同单项合同估算价在()以上时，必须进行招标。

A200万元和100万元

B100万元和50万元

C200万元和50万元

D300万元和100万元

答案

C

解析

按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建

设项目，达到下列标准之一的，.必须进行招标：①施工单项合同估算价在人民币

200万元以上的；②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100

万元以上的；③勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万

元以上的；④单项合同估算价低于第①、②、③项规定的标准，但项目总投资额在

人民币3000万元以上的。

76.题型：单选题

根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，下列关于检测机构的说法错误的是

()。

A检测机构不得转包检测业务

B工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构

C检测机构不得与建设单位有隶属或者其他利害关系

D检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

答案

C

解析

《建设工程质量检测管理办法》规定，检测机构不得与行政机关，法律、法规授

权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单

位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。故C项表述错误。

77.题型：单选题

下列有关行政复议基本特点的表述，错误的是（）。

A提出行政复议的，必须是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、

法人和其他组织

B当事人提出行政复议，必须是在行政机关已经作出行政决定之后

C当事人对行政机关的行政决定不服，只能按照法律规定向有行政复议权的行政机

关申请复议

D行政复议以书面审查为主，以调解为原则

答案

D

78.题型：多选题

人民法院就数个证据对同一事实证明力的认定原则，错误的有（）o

A鉴定结论的证明力一般大于经公证的书证

B视听资料的证明力一般大于勘验笔录

C经过公证的书证证明力一般大于其他书证

D物证的证明力一般大于视听资料

E证人证言的证明力一般大于物证

答案

A,B,E

解析

数个证据对同一事实的证明力：①国家机关、社会团体依职权制作的公文书证的

证明力一般大于其他书证；②物证、档案、鉴定意见、勘验笔录或者经过公证、登

记的书证，其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言；③证人提供的对与

其亲属或者其他密切关系的当事人有利的证言，其证明力一般小于其他证人证言。

79.题型：单选题

某施工企业进行爆破施工时，不慎将临近一住宅墙体震裂，该施工企业与住宅居民

因（）产生了债权债务关系。【2012】A

合同B

侵权行为C

不当得利D

无因管理

考点

2Z201052建设工程债的产生和常见种类

解析

本题考查侵权行为的概念合同是指民事主体之间关于设立、变更和终止民事关系的

协议。本题中施工企业与住宅居民之间事先无任何法律关系，缺乏合同所需要的双

方合意。则A选项不正确。不当得利是指没有法律或合同根据，有损于他人而取

得的利益。本题中施工企业没有法律或合同根据损害住宅居民而使其获利，故C

选项不正确。无因管理，是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉

为他人管理事务的行为，与本题不符，D选项不正确。B选项的侵权行为，是指行

为人不法侵害他人的财产权或人身权的行为，符合本题情形。

考点：侵权。

80.题型：单选题

浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用（）。A

吹风器B

吸尘器C

密网覆盖D

高压喷雾

考点

2Z205012施工现场废气、废水污染防治的规定

解析

浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器，避免使用吹风器等易产生扬尘的

设备；对现场易飞扬物质可采取密网覆盖，对于构筑物爆破拆除前，可在建筑外设

高压喷雾状水系统。故选项B正确。

考点：大气污染的防治

81.题型：多选题

根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械有（）情形之一的，出租

单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手

续。

A经检验达不到安全技术标准规定的

B没有完整安全技术档案的

C国家明令淘汰或者禁止使用的

D没有齐全有效的安全保护装置的

E超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

答案

A,C,E

82.题型：多选题

关于竣工日期的说法中，正确的有（）.

A建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

B建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

D建设工程经竣工验收不合格后再验收的,以提交最终竣工验收报告之日为竣工日

期

E建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的,以转移占有之日为竣工日期

答案

B,C,E

83.题型：单选题

国家鼓励、支持节能科学技术的研究、开发、示范和推广，促进节能（）。

A技术创新与进步

B成果推广与转化

C产品研发与利用

D产品示范与推广

答案

A

解析

《节约能源法》规定，国家鼓励、支持节能科学技术的研究、开发、示范和推

广，促进节能技术创新与进步。

84.题型：多选题

下列分包合同无效的有（）o

A承包人承包了某土方开挖工程后，将其承包的工程全部分包给甲施工企业

B承包人承包了某土建工程后，将工程的主体结构部分分包给乙施工企业

C承包人承包了某十台设备安装工程后，将三台设备安装工程的劳务作业分包给丙

劳务企业

D分包人承包了某装饰装修工程后，将地面瓷砖铺设的工程再分包给丁施工企业

E承包人承包了某基础工程后，将其全部分包给丙施工企业

答案

A,B,D,E

解析

承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建

筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。

85.题型：单选题

下列关于代理法律特征的表述，错误的是（）。

A代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

B代理人应该以自己的名义实施代理行为

C代理行为必须是具有法律意义的行为

D代理行为的法律后果归属于被代理人

答案

B

86.题型：单选题

甲设计员根据公司要求，日夜研究开发出某算量计价软件，终于在2015年11月

06日研发成功，但此软件一直未发表，则著作权截止日（）A

2015年10月30日B

2015年11月06日C

2065年11月06日D

2065年12月31日

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年

的12月31日，但软件自开发完成之日起50年内未发表的，不再受到《计算机软

件保护条例》的保护

考点：计算机软件著作权的保护期限。

87.题型：单选题

作为施工许可证的法定审批条件，下列关于建设用地的说法中，正确的是（）。

A

任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地B

在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规

划许可证C

在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出

让合同后，还要补办建设用地规划许可证D

乡村公益事业建设工程，须核发建设用地规划许可证

考点

2Z202012申请主体和法定批准条件

解析

选项A是《土地管理法》的规定，国有土地包括国家征收的农民集体所有的土

地。B、C选项涉及城市规划区建设工程的规划许可问题，其中以划拨方式取得土

地使用权仍应办理建设用地规划许可证，然后才能办理建设工程规划许可证。而以

出让方式出让土地使用权时，出让合同已包含了土地的位置、面积、建设范围等内

容，故无需补办用地规划许可证。D选项错在“用地”二字上，应为“核发乡村建设

规划许可证”。

考点：已经办理该建设工程用地批准手续。

88.题型：单选题

按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起

15日内，将（）报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。

A施工组织方案

B拆除建筑物的措施

C保证安全施工的措施

D建设单位编制的工程概要

答案

C

解析

按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起

15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行

政主管部门备案。

89.题型：单选题

《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用

的，产权所有人依法应当首先进行的程序是（）。

A委托勘察、设计单位制订技术加固措施

B委托有相应资质等级的施工单位进行加固、维