二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1376_第1页
二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1376_第2页
二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1376_第3页
二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1376_第4页
二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1376_第5页
已阅读5页,还剩40页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」376

1.题型:单选题

根据《招投标法》的规定,下列关于中标的表述正确的是()。

A评标中必须按照价格最低标准确定中标人

B评审委员会不得确定投标价格低于成本价的投标者中标

C中标通知书发出后,中标人可以主动放弃中标项目而无须承担责任

D招标人和投标人应当自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同

答案

B

解析

本题考查招标投标中的中标规则。第40条,评标委员会应当按照招标文件确定

的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较;设有标底的,应当参考标底。评

标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告,并推荐合格的中标候选

人。故A错。第45条,中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,并

同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律

效力。中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,

应当依法承担法律责任。故C错。根据《招标投标法》第46条,招标人和中标人

应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书

面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。故D错

误。第41条,中标人的投标应当符合下列条件之一:(一)能够最大限度地满足招

标文件中规定的各项综合评价标准;(二)能够满足招标文件的实质性要求,并且经

评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。故B正确。因此,本题的

正确答案是B。

2.题型:单选题

投标人撤回已提交的投标文件,招标人已经收取投标保证金的,应当自()退

还。A

收到投标人书面撤回通知书之日起5日内B

收到投标人书面撤回通知书之日起7日内C

书面合同签订后5日内D

书面合同签订后7日内

考占

2Z203013投标人、投标文件和投标保证金

解析

投标人撤回已提交的投标文件,招标人已经收取投标保证金的,应当自收到投标人

书面撤回通知书之日起5日内退还。

考点:投标保证金。

3.题型:单选题

某承包人一直拖欠材料商的货款,材料商多次索要未果,便将此债权转让给了该工程

的建设单位。工程结算时,建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消,

施工单位以自己不知道此事为由不同意,针对本案下列表述中正确的是()。

A材料商转让自己的债权应经承包人同意

B若转让时材料商通知了承包人,则建设单位可以主张抵消

C即便转让时材料商通知了承包人,则建设单位也不可以主张抵消

D材料商转让自己的债权无需让承包人知道

答案

B

4.题型:单选题

2016年9月15日,甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同,转让甲对乙施工

企业的30万元债权,同年9月25日,乙接到甲关于转让债权的通知,关于该债权

转让的说法,正确的是()。*

A甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效

B丙于9月15日可以向乙主张30万元债权

C甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效

D乙拒绝清偿30万元债务的,丙可以要求甲和乙承担连带责任

答案

C

解析

《合同法》规定,债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知,该转让对债

务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销,但经受让人同意的除外。当债

务人接到权利转让的通知后,权利转让即行生效,原债权人被新的债权人替代,或

者新债权人的加入使原债权人不再完全享有原债权。

5.题型:多选题

下列选项中属于《安全生产法》规定的生产经营单位安全生产责任的有()。

A建立健全生产安全事故隐患排查治理制度

B建立健全重大事故隐患治理督办制度

C及时发现并消除事故隐患

D如实记录事故隐患排查治理情况

E如实向从业人员通报事故隐患排查治理情况

答案

A,C,D,E

解析

答案A、C、D、E

《安全生产法》第38条规定,生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查

治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情

况应当如实记录,并向从业人员通报。县级以上地方各级人民政府负有安全生产监

督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度,督促生产经营单位消

除重大事故隐患。因此A、C、D、E选项是生产经营单位应该作的工作,B选项

是政府安全生产监督管理部门应该做的工作。

6.题型:单选题

施工合同履行过程中出现以下情况,当事人一方可以免除违约责任的是().

A因为三通一平工期拖延,发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地

B因为发包方拖延提供图纸,导致工期拖延

C因为发生洪灾,承包方无法在合同约定的工期内竣工

D因为承包方自有设备损坏.导致工期拖延

答案

c

7.题型:单选题

按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,下列有关隐蔽工程检查程序

的表述,正确的是()。

A隐蔽工程经监理人检查且质量符合隐蔽要求后,承包人即可覆盖

B隐蔽工程经监理人检查质量不合格的.承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖

C监理人不能按时进行检查的,应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求

D监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,视为隐蔽工程检查合格

答案

D

8.题型:单选题

需要办理施工许可证的建设工程,建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起

的()日内,对符合条件的申请颁发施工许可证.

A7

B15

C20

D30

答案

B

9.题型:单选题

某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元,同时约定由施工企业

支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货,施工企业为最大限度维护自身利

益,可以要求供应商支付()万元。[2015]A

13B

9C

8D

5

考坐上点

2Z204016违约责任及违约责任的免除

解析

违约金和定金。

考点:违约金和定金

10.题型:多选题

根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》,发生工程

质量事故,施工企业项目经理承担的法律责任有()*

A项目经理为注册建造师,责令停止执业2年

B向社会公布曝光

C处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

D构成犯罪的,依法追究刑事责任

E项目犯罪的,依法追究刑事责任

答案

B,C,D

11.题型:多选题

下列当事人提出的证据中,可以单独作为认定案件事实依据的有()。

A与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

B与书证原件核对无误的复印件

C无法与原件、原物核对的复印件、复制品

D有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料

E无正当理由未出庭作证的证人证言

答案

B,D

解析

不能作为或不能单独作为认定案件事实依据的证据:①在诉讼中,当事人为达成

调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可,不得在其后的诉讼中

作为对其不利的证据;②对以严重侵害他人合法权益、违反法律禁止性规定或者严

重违背公序良俗的方法形成或者获取的证据,不得作为认定案件事实的根据;③不

能单独作为认定案件事实的证据:未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证

言;与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言;存有疑点的视听资

料;无法与原件、原物核对的复印件、复制品;无正当理由未出庭作证的证人证

言;④当事人对自己的主张,只有本人陈述而不能提出其他相关证据的,其主张不

予支持(但对方当事人认可的除外)。

12.题型:单选题

根据《特种设备安全监察条例》要求,施工单位对所使用的施工起重机械,应在安

全检验合格有效期届满前()向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A

5天B

10天C

15天D

1个月

考点

2Z206032施工现场安全防护和安全费用的规定

解析

《特种设备安全监察条例》第28条规定,特种设备使用单位应当按照安全技术规

范的定期检验要求,在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构

提出定期检验要求。因此,正确选项为D。

考点:施工起重机械设备等的安全使用管理

13.题型:多选题

知识产权的法律特征包括()。*

A专有性

B期限性

C地域性

D相对性

E财产权和人身权的双重属性

答案

A,B,C,E

14.题型:单选题

建筑业企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的,下列处理方式中,正确

的是()。

A县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门,应当责令其限期改正,并向社

会公告,整改期限不超过6个月

B企业整改期间不得申请企业资质升级、增项,但可以承揽新的工程

C超过整改期未达到要求的,资质许可机关可以撤回其资质证书

D被撤回建筑业企业资质证书的企业,可以在资质被撤回后3个月内,向资质许可

机关提出核定原等级同类别资质的申请

答案

C

15.题型:单选题

在保险合同的有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同

约定及时通知保险人,保险人()。

A不能增加保险费

B不可以解除合同

C不能转让保险合同

D可以按照合同约定增加保险费或解除合同

答案

D

解析

在合同的有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约

定及时通知保险人,保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。建筑工程

一切险和安装工程一切险即为财产保险合同。

16.题型:单选题

某施工企业与李某协商解除劳动合同,李某在该企业工作了2年3个月,在解除合

同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》,该企业应当给予李

某经济补偿()。*

A6000元

B12000元

C150007C

D18000元

答案

C

17.题型:多选题

根据《实施工程建设强制性标准监督规定》规定,勘察、设计单位违反工程建设强

制性标准进行勘察、设计,造成工程质量事故的,可能受到的处罚有()。A

责令停业整顿B

降低资质等级C

责令改正,并处以10万元以上30万元以下的罚款D

吊销资质证书E

依法对造成的损失承担赔偿责任

考点

2Z207013违法行为应承担的法律责任

解析

《实施工程建设强制性标准监督规定》规定:勘察、设计单位违反工程建设强制性

标准进行勘察、设计的,责令改正,并处以10万元以上30万元以下的罚款。有前

款行为,造成工程质量事故的,责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销

资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任。由此可见情节严重的,才会吊销资

质,造成损失的才会赔偿。所以E对。

考点:勘察、设计单位违法行为应承担的法律责任

18.题型:多选题

下列立法成果中属于地方性法规的有()。

A《北京市建筑市场管理条例》

B《天津市建筑市场管理条例》

C《重庆市建设工程造价管理规定》

D《宁波市建设工程造价管理办法》

E《新疆维吾尔自治区自治条例》

答案

A,B

解析

在我国立法中,辨别地方性法规应该注意:地方法规的开头多冠有地方名字;地

方性法规大部分称作条例,也有少数是法律在地方的实施细则,以及部分具有法规

属性的文件,如决议、决定等。该题目中,显然,选项AB属于一般地方性法规,

选项C、D属于地方政府规章,E属于自治条例或单行条例。因此,正确答案是

A、Bo

19.题型:单选题

某施工单位持提货单去材料供应商仓库取货,由于仓库发货员的失误,多取回20t

材料,对于施工单位该情形构成了()。

A合同之债

B侵权之债

C无因管理

D不当得利

答案

D

解析

没有法律上或者合同上的依据,有损于他人利益而自身取得利益的行为属于不当

得利,由于不当得利造成他人利益的损害,因此在得利者与受害者之间形成债的关

系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。故选项D正确。

20.题型:多选题

当事人对法院管辖权有异议,应当在()提出。*

A第一次开庭时

B提交答辩状期间

C被告收到起诉状副本之日起15日内

D法庭辩论终结前

E第一审判决作出前

答案

B,C

21.题型:多选题

根据《质量条例》,关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法,正确的有()。

A勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程

B勘察文件应注明工程使用年限

C勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计

D注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文

件负责

E有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定

答案

A,C,D,E

解析

《建设工程质量管理条例》进一步规定,勘察、设计单位必须按照工程建设强制

性标准进行勘察、设计,并对其勘察、设计的质量负责。注册建筑师、注册结构工

程师等注册执业人员应当在设计文件上签字,对设计文件负责。《建设工程质量

管理条例》规定,设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应

当符合国家规定的设计深度要求,注明工程合理使用年限。

22.题型:多选题

按照《建筑法》及相关法规的规定.下列选项中,工程勘察、设计、施工单位在工程

承包中被法律禁止的行为有().

A三者可结成非法人联合体承包工程

B三者结成联合体可超越自身资质等级承包工程

C允许他人以自己名义承包工程

D施工单位允许刚退休的资深项目经理分包非关键性工程

E设计单位取得了施工总承包资质后,将所承包的工程主体施工任务分包给他人完

答案

B,C,D,E

解析

共同体承包的,共同体作为非法人组织,A选项没有错;B、C、D、E选项均为法律

明令禁止的行为,其中D属于向自然人个人分包工程,违法;E选项中设计单位作为施

工总承包方不能将主体工程分包,此现象在实践中屡见不鲜,违法.

23.题型:单选题

下列关于合同示范性文本的性质和作用的说法中,不正确的是()。

A合同示范性文本是规范性文本

B合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用

C签订合同时有合同示范性文本的必须使用

D合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系

答案

C

解析

合同示范文本为非强制使用文本,所以C不正确。

24.题型:单选题

根基《建设工程安全生产管理条例》,总承包单位和分包单位对分包工程的安全生

产承担()。

A按份责任

B集体责任

C同等责任

D连带责任

答案

D

25.题型:单选题

承包人未通知监理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆盖的,监理人有权指示承包

人钻孔探测或揭开检查,()。

A隐蔽部位质量合格的,由此增加的费用和(或)延误的工期由监理人承担

B隐蔽部位质量不合格的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担

C无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和(或)延误的工期均由承包

人承担

D无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和(或)延误的工期均由监理

人承担

答案

C

26.题型:单选题

法人可以分为()。

A行政法人、事业法人、企业法人

B营利法人、非营利法人、特别法人

C企业法人、事业法人、特别法人

D企业法人、非企业法人、社团法人

答案

B

解析

法人分为营利法人、非营利法人和特别法人。

27.题型:单选题

投标人对开标投诉的,依法应当先向()提出异议。

A招标人

B评标委员会

C纪律检查委员会

D有关行政监督部门

答案

A

28.题型:多选题

下列关于无效合同的说法中正确的有()。

A无效合同中的合同自始无效

B当事人通过追认可以使无效合同生效

C法院或仲裁机构可以主动审查决定该合同无效

D合同无效只能是全部无效

E合同无效只能是部分无效

答案

A,C

29.题型:单选题

纠纷发生后,下列不属于仲裁案件受理条件的是()。

A有仲裁协议

B当事人双方口头愿意仲裁

C有具体的仲裁请求、事实和理由

D属于仲裁委员会的受理范畴

答案

B

30.题型:单选题

建设行政主管部门可以将施工现场的()委托给建设工程安全监督机构具体实

施。

A监督管理

B定期检验

C监督检查

D检验检查

答案

C

解析

建设行政主管部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体

实施。

31.题型:单选题

根据《安全生产法》,生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡和他人财产损

失,应当依法承担赔偿责任,拒不承担的,由()依法强制执行。

A人民法院

B人民政府

C建设行政主管部门

D安全生产监督管理部门

答案

A

解析

《安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产

损失的,应当依法承担赔偿责任;拒不承担或者其负责人逃匿的,由人民法院依法

强制执行。参见教材P241

32.题型:多选题

用人单位和劳动者可以在法律允许的范围内对()等进行平等协商。A

劳动报酬的金额B

支付时间C

支付方式D

劳动者的姓名E

社会保险

考点

2Z204022劳动合同的履行、变更、解除和终止

解析

用人单位和劳动者可以在法律允许的范围内对劳动报酬的金额、支付时间、支付方

式等进行平等协商。

考点:用人单位应当履行向劳动者支付劳动报酬的义务

33.题型:单选题

在建设工程竣工验收后,向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案

的主体是()□

A施工单位

B建设单位

C设计单位

D监理单位

答案

B

34.题型:单选题

某材料供应商由于自身原因,没有按合同约定及时提供原材料,给工程建设项目造

成了经济损失,该供应商承担()。[2014]A

行政处分B

违约责任C

行政处罚D

缴纳罚金

考点

2Z204013建设工程赔偿损失的规定

解析

供应商没有按合同约定及时提供原料,属于合同的违约,应当承担违约责任赔偿损

失。

考点:赔偿损失概念和特征

35.题型:单选题

某工地施工扬尘严重,市环保局接到群众举报并进行查实后,依法判其做出停工整

改并处以3万元罚款的行政处罚,施工企业认为处罚过高,应当向()申请行政

复议。

A市环保局

B省建设厅

C市人民政府

D省人民政府

答案

C

36.题型:单选题

建设工程项目实施过程中发生的下列情形,不能申请行政复议的是()。

A甲施工企业参与串通投标被没收违法所得

B乙工程监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书

C丙建设单位压缩合理工期被处以罚款

D国家机关工作人员丁在建设工程质量监督工作中玩忽职守被开除

答案

D

37.题型:多选题

招标人在发出中标通知书前,由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况

有()。[2015]A

中标候选人财务状况发生较大变化,可能影响其履约能力B

中标候选人未缴纳履约保证金C

中标候选人放弃中标D

中标候选人经营发生较大变化,可能影响其履约能力E

中标候选人存在违法行为,可能影响其履约能力

考点

2Z203015中标的法定要求和招标投标投诉处理

解析

当可能影响其履约能力时,由评标委员会对中标候选人进行再次审查

考点:确定中标人。

38.题型:单选题

施工企业项目经理部经营活动的法律后果由()。*

A项目经理部承担

B企业法人承担

C企业法定代表人承担

D项目经理部与企业法人共同承担

答案

B

解析

施工企业项目经理部经营活动的法律后果由企业法人承担。

39.题型:多选题

根据《担保法》的规定,可以抵押的有()。*

A宅基地使用权

B正在建造的建筑物

C荒山承包经营权

D学校图书馆

E生产设备、原材料、半成品

答案

B,C,E

40.题型:单选题

关于开标程序的说法,正确的是()。[2012]A

开标时间和地点应由各投标人协商决定B

开标过程应当记录并存档备查C

开标时由行政监督部门检查投标文件的密封情况D

唱标时不必唱出投标报价

考点

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

本题考查开标程序依据《招标投标法》第34条,开标应当在招标文件确定的提交

投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地

点,则A选项不正确。依据该法第36条,开标时由投标人或者其推选的代表检查

投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证,则C选项不

正确。经确认无误后,由工作人员当众拆封,宣读投标人名称、投标价格和投标文

件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有

投标文件,开标时都应当当众予以拆封、宣读,则D选项不正确。开标过程应当

记录,并存档备查。B选项为开标过程应当记录并存档备查。故B选项正确。

考点:开标。

41.题型:多选题

以下有关招标文件的内容,正确的有()。

A招标人应对标底保密

B招标文件可以指明特定的生产供应商

C招标人应对已购买标书的单位情况保密

D招标文件中应列明对招标项目的技术要求

E招标文件中应有一旦中标后拟签订合同的主要条款

答案

A,C,D,E

42.题型:单选题

根据《民事诉讼法》,人民法院自收到强制执行申请书之日起超过()未执行的,

申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。*

A3个月

B6个月

C1年

D2年

答案

B

43.题型:单选题

根据《中华人民共和国民法通则》的规定,承担民事责任的方式的方式不包括

()O

A恢复原状

B没收财产

C消除影响、恢复名誉

D赔礼道歉

答案

B

44.题型:多选题

下列关于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当遵循的处理原则的说法中,正

确的有()。

A施工单位未按照设计要求施工所造成的质量缺陷,由施工单位负责返修并承担经

济责任

B由于设计问题造成的质量缺陷,施工单位先负责维修,再就经济责任向设计单位

索赔

C因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,如属施工单位采购的,由施工单位负责

维修并承担经济责任

D因监理单位错误管理而造成的质量缺陷.先由施工单位负责维修.其经济责任由施

工单位向监理单位索赔

E因不可抗拒原因造成的损坏问题,先由施工单位负责维修.各参与方再根据国家

具体政策分担经济责任

答案

A,C,E

解析

建设工程保修的质量问题是指在保修范围和保修期限内的质量问题。《建设工程

质量管理条例》第四十一条规定:“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问

题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。”《最高人民

法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第27条规定;“因

保修人未及时履行保修义务,导致建筑物损毁或者造成人身、财产损害的,保修人

应当承担赔偿责任。保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的,

各自承担相应的责任。”由上可知,无论何方原因造成的质量问题,施工单位均负

有法定的保修义务。但是,该质量问题所产生的保修费用和所造成的损失,则由有

关过错责任方承担。施工单位在履行完保修义务后,对于所产生的保修费用,除属

于自身过错应由自身承担的外,应当按照承包合同关系向有过错的建设单位或通过

建设单位向有过错的设计单位、监理单位等其他责任方索赔。因此,正确答案为

A、C、E„

45.题型:单选题

施工单位编制的投标文件等文字作品、项目经理完成的工作报告等,都会享有的著

作权属于()。A

文字作品B

建筑作品C

图形作品D

艺术作品

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

文字作品:施工单位编制的投标文件等文字作品、项目经理完成的工作报告等,都

会享有的著作权。

考点:建设工程活动中常见的著作权作品。

46.题型:单选题

禁止投标人低于成本竞价,其中“成本”是指()。*

A直接费

B项目施工成本

C企业个别成本

D社会平均成本

答案

C

47.题型:单选题

某医院与某卫生院签订了融资租赁合同,双方约定,该医院按照卫生院选定的设备和

生产厂家购买医疗设备租赁给卫生院,卫生院按约定支付租金.本合同中该医院().

A享有买受人的权利但不承担买受人的义务

B向该卫生院承担该设备的瑕疵担保

C既为出租人,又为买受人

D承担该设备的维修义务

答案

C

48.题型:单选题

依据《招标投标书》,下列关于招标代理的说法中正确的是().

A建设工程招标必须委托招标代理机构进行

B招标代理机构由建设行政主管部门认定

C招标代理机构是依法设立、从事招标代理并提供相关服务的社会中介组织

D招标代理机构全权负责受托项目的招标、评标事宜

答案

C

49.题型:单选题

施工单位于6月1日提交竣工验收报告,建设单位因故迟迟不予组织竣工验收;同

年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行;10月20

日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的缺陷责任期应于()起计算。

A6月1日

B8月30日

C10月8日

D10月20日

答案

B

解析

缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法

按规定期限进行竣(交)工验收的,缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起

计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,在承包人提

交竣(交)工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期。

50.题型:多选题

违反有关城市生活垃圾污染环境防治的规定,由县级以上地方人民政府环境卫生行

政主管部门责令停止违法行为,限期改正,处以罚款的行为包括()o

A随意倾倒、抛撒或者堆放生活垃圾的

B擅自关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置设施、场所的

C工程施工单位不及时清运施工过程中产生的固体废物,造成环境污染的

D不按照国家规定申报登记固体废物,或者在申报登记时弄虚作假的

E在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的

答案

A,B,C,E

51.题型:单选题

北方建筑公司因重大质量事故受到省建设厅行政处罚,如对处罚不服,申请行政复

议只能向()提出。

A省建设厅

B省会城市建委

C国务院

D省政府或者住房和城乡建设部

答案

D

52.题型:单选题

《工伤保险条例》的规定,职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接

受工伤医疗的,停工留薪期一般不超过()。A

3个月B

6个月C

9个月D

12个月

考点

2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定

解析

《工伤保险条例》第33条规定,职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停

工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支

付。停工留薪期一般不超过12个月。因此,正确选项为D。

考点:工伤医疗的停工留薪期

53.题型:单选题

涉及保障人体健康、人身财产安全的标准应当是()。*

A国家标准

B行业标准

C强制性标准

D推荐性标准

答案

c

解析

工程建设地方标准中,对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公

共利益的条文,经国务院建设行政主管部门确定后,可作为强制性条文。在不违反

国家标准和行业标准的前提下,工程建设地方标准可以独立实施。

54.题型:单选题

《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定,项目负责人因

其他事务需离开施工现场时,应向()请假。

A工程项目的建设单位

B建筑施工企业总经理

C建筑施工企业总工程师

D建筑施工企业主管副总经理

答案

A

解析

答案A

《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》第11条规定,项目

负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%o因其他事务需离开施工

现场时,应向工程项目的建设单位请假,经批准后方可离开。离开期间应委托项目

相关负责人负责其外出时的日常工作。因此,正确选项为A。

55.题型:单选题

根据《建设工程质量管理条例》,设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构

配件和设备,应当()。*

A按照建设单位的指令确定

B注明规格、型号性能等技术指标

C注明生产厂、供应商

D征求施工企业的意见

答案

B

56.题型:多选题

下列建设工程项目中,依法必须进行招标的项目有()。

A高铁干线施工项目

B建筑面积8500平方米的学校

C亚洲开发银行贷款项目

D电信枢纽工程

E施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的

答案

A,B,C,D

解析

《招标投标法》规定了在中华人民共和国境内必须进行招标的工程建设项目,包

括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采

购,这些项目是:大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项

目;全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;使用国际组织或者外国

政府贷款、援助资金的项目。

57.题型:单选题

建设项目可能产生环境噪声污染的,建设单位必须提出环境影响报告书,环境影响

报告书应当有()的意见。

A地方政府主管部门

B噪声污染防治监管部门

C该建设项目所在地单位和居民

D环境保护行政主管部门

答案

C

58.题型:单选题

某工程施工中出现重大安全事故,建设主管部门对有关单位可作出除()以外的行政

处罚.

A罚款

B吊销资质证书

C责令停工

D行政处分

答案

D

59.题型:单选题

有著作权侵权行为的,应当根据具体情况承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔

偿损失等民事责任;对于损害公共利益或情节严重的侵权行为,可以由()依法

追究其行政责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

A知识产权保护组织

B国家出版局

C政府相关管理部门

D著作权行政管理部门

答案

D

60.题型:单选题

《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定,建设单位应当向工

程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门(简称备案机关)报送竣工验收备案

文件。其中,工程竣工验收备案表一式两份,分别保存在()□

A建设单位和备案机关

B建设单位和设计单位

C建设单位和施工单位

D设计单位和备案机关

答案

A

61.题型:单选题

《绿色施工导则》规定,应就地取材,施工现场500千米以内生产的建筑材料用量

占建筑材料总重量的()以上。A

50%B

60%C

70%D

80%

考点

2Z205021施工合理使用与节约能源的规定

解析

《绿色施工导则》进一步规定,应就地取材,施工现场500公里以内生产的建筑材

料用量占建筑材料总重量的70%以上。

考点:节材与材料资源利用

62.题型:单选题

《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人未履行安全生产管理

职责,但尚未发生安全事故的,首选的处理办法是()。

A责令施工单位停业整顿

B给予罚款处理

C给予撤职处分

D责令限期改正

答案

D

解析

《建设工程安全生产管理条例》第66条规定,施工单位的主要负责人、项目负

责人未履行安全生产管理职责的,责令限期改正;逾期未改正的,责令施工单位停

业整顿;造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果,构成犯罪的,依照

刑法有关规定追究刑事责任。本题的前提条件是尚未发生安全事故,因而B、C不

作为首选的处理办法。A选项是在D选项失效的情况下采用的处理办法。因此,

首选的处理办法应为D。

63.题型:多选题

关于共同投标协议,下列说法错误的有()。A

没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标B

共同投标协议应当在提交投标文件前十天提交招标人C

资格预审后联合体增减、更换成员的与原成员具有同样的资质和能力,其投标有效

D

所有的项目,只要达成共同投标协议,都可以组成联合体投标E

共同投标协议要明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任,就中标项目向招

标人承担连带责任

考点

2Z203013投标人、投标文件和投标保证金

解析

联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同

投标协议连同投标文件一并提交招标人.《招标投标法》规定:两个以上法人或者

其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当

具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规

定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。资格预审后联合体增减、更换

成员的,其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加

其他联合体投标的,相关投标均无效

考点:联合体投标。

64.题型:单选题

()是指作者及其他著作权人依法对文学、艺术和科学作品所享有的专有权。A

著作权B

专利权C

商标权D

所有权

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

著作权是指作者及其他著作权人依法对文学、艺术和科学作品所享有的专有权。

考点:著作权的概念。

65.题型:单选题

实行施工总承包的,总承包单位统一()。

A组织编制应急救援预案

B建立应急救援组织

C配备应急救援人员

D配备救援器材、设备

答案

A

66.题型:单选题

甲公司与乙公司就某一合同纠纷进行仲裁,达成和解协议,向仲裁委员会申请撤回

仲裁申请。后乙公司未按和解协议履行其义务。甲公司应如何解决此纠纷()。

A甲公司可以依据仲裁协议重新申请仲裁

B甲公司只能向法院提起诉讼

C甲公司既可以向法院提起诉讼.也可以与乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁

D甲公司可以向仲裁委员会申请恢复仲裁程序

答案

A

解析

当事人申请仲裁后,可以自行和解。达成和解协议的,可以请求仲裁庭根据和解

协议作出裁决书,也可以撤回仲裁申请。若撤回仲裁申请后反悔的.可以根据仲裁

协议再申请仲裁。故A选项正确。

67.题型:单选题

《生产安全事故应急预案管理办法》规定,生产经营单位应当制定本单位的应急预

案演练计划,根据本单位的事故预防重点,()至少组织一次综合应急预案演练

或者专项应急预案演练。

A每二年

B每年

C每半年

D每季度

答案

B

解析

《生产安全事故应急预案管理办法》第26条规定,生产经营单位应当制定本单

位的应急预案演练计划,根据本单位的事故预防重点,每年至少组织一次综合应急

预案演练或者专项应急预案演练。

68.题型:多选题

某房地产开发商对当地建设行政主管部门的行政处罚决定不服而提起行政复议,复

议机关受理后,房地产开发商()。A

不得同时提起行政诉讼B

复议期间该行政处罚应该停止执行C

对复议结果不服不能提起行政诉讼D

对复议结果不服可以提起行政诉讼E

不得撤回复议

考点

2Z208053行政诉讼的受案范围、审理程序和判决执行

解析

本题考查的行政诉讼和行政复议。行政机关已经受理行政复议的不得再同时提起行

政诉讼。对复议结果不服的,应当在收到行政复议决定书之日起15日内起诉。行

政复议期间原则上不停止行政行为的执行。

考点:起诉与受理

69.题型:多选题

在以诉讼方式解决建设工程合同纠纷的过程中,能够作为证据的有()。

A工程图纸

B造价鉴定

C律师辩论笔录

D被告人弟弟的证言

E偷拍的谈判录像

答案

A,B,D,E

解析

根据《民事诉讼法》的规定,根据表现形式的不同,民事证据有以下8种,分别

是:当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘

验笔录。对于未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料,根据最高人民法院

《关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定,只要不是以侵害他人合法权益(如

侵害隐私)或者违反法律禁止性规定的方法(如窃听)取得的,仍可以作为认定案

件事实的依据。本题中故选项A、B、D、E正确。

70.题型:多选题

根据《建设工程质量管理条例》,竣工验收应当具备的条件有()。

A有完整的技术档案

B完成工程结算备案

C有主要建筑材料的进场试验报告

D有设计单位签署的质量合格文件

E有施工企业签署的质量保修书

答案

A,C,E

解析

《建设工程质量管理条例》进一步规定,建设工程竣工验收应当具备下列条件:

⑴完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资

料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘

察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署

的工程保修书。建设工程经验收合格的,方可交付使用。

71.题型:单选题

甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解

协议约定:将乙所欠220万元债务减少为200万元,乙自协议生效之日起2个月内

还清。协议生效2个月后,乙并未履行协议的约定。下列说法中,正确的是

()o*

A甲可向法院申请恢复原判决的执行

B甲应向乙住所地法院提起民事诉讼

C由法院执行和解协议

D由法院依职权恢复原判决的执行

答案

A

72.题型:单选题

关于招标投标活动的投诉与处理,下列说法中正确的是()。*

A投标人认为招标投标活动违法,可以自知道之日起的15日内投诉

B投标人对招标过程和评标结果有异议的,应先向招标人提出

C行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理

D行政监管部门处理投诉,不得责令暂停招标投标活动

答案

B

73.题型:多选题

关于施工现场水污染防治的规定,正确的是()=

A禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液

B禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾

C在饮用水水源保护区内,禁止设置排污口

D禁止利用渗井、渗坑排放、倾倒含有毒污染物的废水

E兴建地下工程设施,应当采取防护性措施,防止地下水渗透

答案

A,B,C,D

解析

兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动,应当采取防护性措施,防止

地下水污染。人工回灌补给地下水,不得恶化地下水质。故E选项是错误的。

74.题型:单选题

我国现行强制性标准未对某工程项目结构构件检测要求作规定,建设单位要求采用

国际标准,则建设单位应当就该标准向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行

政有关行政主管部门Oo

A审查

B审批

C登记

D备案

答案

D

解析

建设部发布的《实施工程建设强制性标准监督规定》中规定,工程建设中采用国

际标准或者国外标准,而我国现行强制性标准未作规定的,建设单位应当向国务院

建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。

75.题型:多选题

根据新修订的《建筑法》及相关法律规定,下列关于意外伤害保险的说法,正确的

有()。

A实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费

B建筑职工意外伤害保险是一种非强制性保险

C意外伤害保险费由施工单位支付

D意外伤害保险费由建设单位支付

E单位应当为所有员工支付意外伤害保险费用

答案

A,B,C

解析

题考点是建筑职工意外伤害保险。根据《建筑法》规定,鼓励企业为从事危险作

业的职工办理意外伤害保险,支付保险费。《建设工程安全生产管理条例》进一步

规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。因此,建

筑职工意外伤害保险是一种法定的非强制性保险。从事危险作业的职工是指在施工

现场从事如高处作业、深基坑作业、爆破作业等危险性较大的岗位的作业人员。意

外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保

险费。

76.题型:多选题

根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,下列选项中可以被认定为

施工单位资质不良行为的有().

A未取得资质证书承揽工程的

B允许他人以本单位名义承揽工程的

C以他人名义投标承揽工程的

D按规定应持证上岗的作业人员未取得证书上岗情节严重的

E未按规定办理资质变更手续的

答案

A,B,D,E

77.题型:单选题

总承包单位不按规定和合同约定支付安全防护、文明施工措施费用造成分包单位不

能及时落实安全防护措施导致发生事故的,由总承包单位负()。

A连带责任

B按份责任

C主要责任

D总责

答案

C

78.题型:多选题

职工有()情形的,应当认定为工伤。

A在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的

B因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的

C在工作时间和工作岗位,突发疾病在72h之内经抢救无效死亡的

D患职业病的

E在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的

答案

A,B,D,E

79.题型:单选题

《循环经济促进法》规定,发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约

资源、保护环境的前提下,按照()的原则实施。

A减少废物产生

B减量化优先

C能源消耗最低

D再利用优先

答案

B

解析

《循环经济促进法》规定,发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节

约资源、保护环境的前提下,按照减量化优先的原则实施。

80.题型:多选题

在下列几种有关安全生产许可证的取得、使用的情况中,施工企业应负法律责任的

有().

A未取得安全生产许可证进行施工

B转让或接受转让安全生产许可证

C冒用安全生产许可证

D安全生产许可证遗失,在公众媒体上声明作废

E安全生产许可证期满后未办理延期继续生产

答案

A,B,C,E

81.题型:多选题

甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日,一货车经过甲家门前,由于颠簸掉落货物

一件,被甲拾得据为己有。其后,甲发现有利可图,遂在门前洒落许多砖石。次

日,果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法,正确的有()。

A侵权行为

B无因管理

C合同行为

D不当得利

E法律行为

答案

A,D

82.题型:多选题

招标代理机构应当具备的条件有()。

A有专职律师

B有相应的资金

C有相应的营业场所

D有符合规定的技术、经济等方面的专家库

E有编制招标文件和组织评标的相应专业力量

答案

B,C,D,E

解析

如《招标投标法》规定,招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相

关服务的社会中介组织。招标代理机构应当具备下列条件:(1)有从事招标代理业

务的营业场所和相应资金;(2)有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量;(3)

有符合本法规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家

库。《招标投标法》还规定,从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构,其

资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定。

83.题型:单选题

某房地产开发公司委托李某采购陶瓷用品,并签订了委托购买合同。合同中约定了

陶瓷用品采购价格范围、质量标准、委托期限等内容。在购买陶瓷用品过程中,李

某超越了委托权限给房地产开发公司造成了经济损失。此时房地产开发公司()。

A与李某重新签订合同

B可对李某造成的损失提出索赔

C自己承担经济损失

D与李某共同承担经济损失

答案

B

解析

有偿的委托合同,因受托人的过错给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损

失。无偿的委托合同,因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的,委托人

可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的,应当赔偿损失。

84.题型:多选题

我国现行的建设行政法规主要有().

A《建设工程质量管理条例》

B《建设工程安全生产管理条例》

C《建设工程勘察设计管理条例》

D《城市房地产开发经营管理条例》

E《市政公用设施抗灾设防管理规定》

答案

A,B,C,D

85.题型:单选题

已打捞出水的,应当及时提供()辨认、鉴定。A

国家文物局B

省级环保局C

省级土地管理局D

省级规划局

考点

2Z205033施工发现文物报告和保护的规定

解析

已打捞出水的,应当及时提供国家文物局或者地方文物行政管理部门辨认、鉴定。

考点:水下文物的报告和保护

86.题型:单选题

未造成人员伤亡的(),县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组

进行调查。A

特别重大事故B

重大事故C

较大事故D

一般事故

考点

2Z206043施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定

解析

未造成人员伤亡的一般事故,县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查

组进行调查。

考点:事故调查的管辖

87.题型:多选题

下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法,正确的有()。A

对投标文件的补充、修改与撤回,应该在投标截止日期之前进行B

对投标文件的补充、修改与撤回,应该在投标有效期之前进行C

在投标有效期内进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分D

在投标截止日期前进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分E

投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件

考点

2Z203013投标人、投标文件和投标保证金

解析

《招标投标法》规定,投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补

充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。补充、修改的内容为投

标文件的组成部分。《招标投标法实施条例》进一步规定,投标人撤回已提交的投

标文件,应当在投标截止时间前书面通知招标人。

考点:投标文件的修改与撤回。

88.题型:单选题

发生过较大生产安全事故或者发生过两起以一般生产安全事故的;企业申请资质升

级或资质增项,在申请之日起前()资质机关不予批准。A

1年内B

2年内C

3年内D

5年内

考点

2Z202021企业资质的法定条件和等级

解析

企业申请资质升级或资质增项,在申请之日起前1年内有以下情形的资质许可机关

不予批准企业的资质升级申请和增项申请:6发生过较大生产安全事故或者发生过

两起以一般生产安全事故的。

考点:不予批准企业资质省级申请和增项申请的规定。

89.题型:单选题

施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未编制拆

装方案、制定安全施工措施的,责令限期改正,处()的罚款.

A1万元以上2万元以下

B2万元以上5万元以下

C5万元以上10万元以下

D10万元以上20万元以下

答案

c

90.题型:单选题

关于合同权利的转让范围,说法错误的是()。A

最高额抵押的主合同债权不得转让B

当事人约定不得转让的权利,债权人如果将权利转让给他人,其行为将构成违约C

根据合同的性质不得转让的权利,债权人不可以转让给第三人D

债权转让时不需要通知债务人

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

债权人转让权利的,应当通知债务人。

考点:合同权利的转让范围

91.题型:单选题

建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件,不包括()。

A需要拆迁的,已取得房屋拆迁许可证

B有保证工程质量和安全的具体措施

C已经办理该建筑工程用地批准手续

D建设资金已经落实

答案

A

解析

《建筑法》规定,申请领取施工许可证,应当具备下列条件:(1)已经办理该建

筑工程用地批准手续;(2)在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证;(3)需

要征收房屋的,其进度符合施工要求;(4)已经确定建筑施工企业;(5)有满足施工

需要的施工图纸及技术资料;(6)有保证工程质量和安全的具体措施;(7)按照规定

应当委托监理的工程已委托监理;(8)建设资金已经落实;(9)法律、行政法规规

定的其他条件。

92.题型:单选题

某工厂扩建项目需建设二期厂房,建设单位将一期建设时的勘察成果提供给设计单

位,在建设单位一再坚持下,设计单位完成了设计文件。工程竣工验收时,发现由

于设计文件对厂房基础处理不当而引起厂房不均匀

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论