建设工程施工标准合同书模板

建设工程施工标准合同书模板第一篇范文：合同编号：__________一、定义与术语1.2“工程”指甲方委托乙方施工的项目。1.3“合同价款”指甲方支付给乙方的工程款项。1.4“施工图纸”指甲方提供的工程图纸及有关技术文件。1.5“开工日期”指甲方通知乙方开始施工的日期。1.6“竣工日期”指甲方确认乙方完成合同约定的工程内容的日期。二、工程内容2.1乙方应根据甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单，完成合同约定的工程内容。2.2乙方应按照国家有关法律法规、行业标准和技术规范进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。三、合同价款3.1甲方应按照合同约定的付款方式、进度向乙方支付合同价款。3.2合同价款的具体数额、支付方式及进度详见附件一《建设工程施工合同价款支付协议》。3.3乙方开具的发票应符合国家税收法律法规的规定。四、工期4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，工期详见附件二《建设工程施工工期表》。4.2乙方因不可抗力等原因导致无法按期完工的，应提前向甲方书面报告，并协商解决。五、工程质量及验收5.1乙方应确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和技术规范。5.2工程验收应按照附件三《建设工程施工验收标准》进行。5.3甲方应按照合同约定的时间进行工程验收，并在验收合格后支付剩余合同价款。六、保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和技术资料，应予以严格保密。6.4保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。七、违约责任7.1任何一方违反合同约定的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿损失。7.2违约金的计算方式及数额详见附件四《建设工程施工违约责任协议》。7.3乙方未按合同约定完成工程的，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、合同附件9.1附件一：《建设工程施工合同价款支付协议》9.2附件二：《建设工程施工工期表》9.3附件三：《建设工程施工验收标准》9.4附件四：《建设工程施工违约责任协议》十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________签订日期：__________________第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________一、定义与术语1.2“工程”指甲方委托乙方施工的项目。1.3“丙方”指为保障甲方权益，参与合同履行的第三方主体。二、合同主体及责权利分配2.1甲方权利与义务（1）甲方有权对工程进度、质量进行监督，并提出整改要求。（2）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量完成工程。（3）甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。（4）甲方有权要求丙方对乙方履行合同情况进行监督。2.2乙方权利与义务（1）乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单完成工程。（2）乙方应按照国家有关法律法规、行业标准和技术规范进行施工。（3）乙方有权按照合同约定向甲方收取合同价款。（4）乙方应承担因自身原因导致的工程延期、质量问题等违约责任。2.3丙方权利与义务（1）丙方负责对乙方施工过程进行监督，确保工程质量、进度符合合同约定。（2）丙方有权要求乙方提供施工相关资料，以便进行监督。（3）丙方应定期向甲方报告工程进度、质量等情况。（4）丙方不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术资料。三、合同价款及支付3.1甲方应按照合同约定的付款方式、进度向乙方支付合同价款。3.2丙方负责监督乙方按照合同约定完成工程，确保甲方支付的款项用于合同约定的工程。3.3乙方开具的发票应符合国家税收法律法规的规定。四、工期及违约责任4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，否则应承担违约责任。4.2丙方有权要求乙方按期完成工程，并在乙方逾期竣工时，向甲方提出违约金支付建议。五、工程质量及验收5.1乙方应确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和技术规范。5.2丙方负责对工程质量进行监督，并在验收合格后向甲方出具验收报告。5.3甲方有权要求丙方对工程质量问题进行核实，并要求乙方整改。六、保密条款6.1甲乙丙三方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和技术资料，应予以严格保密。6.2丙方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。七、违约责任及限制条款7.1乙方违反合同约定的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿损失。7.2丙方有权要求乙方支付违约金，并在必要时向甲方提出终止合同的建议。（1）乙方逾期竣工，经催告后仍未整改；（2）乙方施工质量不符合合同约定，经整改后仍不合格；（3）乙方严重违反合同约定，导致合同目的无法实现。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、合同附件9.1附件一：《建设工程施工合同价款支付协议》9.2附件二：《建设工程施工工期表》9.3附件三：《建设工程施工验收标准》9.4附件四：《建设工程施工违约责任协议》十、第三方介入的意义和目的10.1丙方的介入，旨在保障甲方权益，确保乙方按照合同约定履行义务。10.2丙方作为第三方主体，具有独立、公正的立场，有利于维护甲乙双方的合法权益。10.3通过丙方的监督，甲方可以更加放心地将工程委托给乙方，降低合同履行风险。十一、甲方为主导的目的和意义11.1以甲方为主导，有利于确保工程按照甲方的要求顺利进行，实现甲方投资目的。11.2甲方权益优先，有助于保障甲方在合同履行过程中的利益最大化。11.3甲方主导合同条款，有助于明确各方权责，降低合同纠纷风险。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________丙方（盖章）：__________________签订日期：__________________第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：__________一、定义与术语1.2“服务项目”指甲方委托乙方提供的服务内容。1.3“丙方”指为保障乙方权益，参与合同履行的第三方主体。二、合同主体及责权利分配2.1乙方权利与义务（1）乙方有权根据合同约定向甲方提供专业服务。（2）乙方有权要求甲方按照合同约定支付服务费用。（3）乙方应按照合同约定履行服务义务，确保服务质量。（4）乙方有权要求丙方对甲方履行合同情况进行监督。2.2甲方权利与义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供专业服务。（2）甲方应按照合同约定向乙方支付服务费用。（3）甲方不得无故拒绝乙方提供的服务。（4）甲方应承担因自身原因导致的合同无法正常履行的责任。2.3丙方权利与义务（1）丙方负责对乙方提供的服务进行监督，确保服务质量符合合同约定。（2）丙方有权要求甲方提供与服务相关的基础资料，以便乙方顺利履行服务。（3）丙方应定期向乙方报告甲方履行合同情况。（4）丙方不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术资料。三、服务费用及支付3.1甲方应按照合同约定的付款方式、进度向乙方支付服务费用。3.2丙方负责监督甲方按照合同约定支付服务费用，确保乙方权益。3.3乙方开具的发票应符合国家税收法律法规的规定。四、服务期限及违约责任4.1乙方应按照合同约定的期限提供完毕服务，否则应承担违约责任。4.2丙方有权要求甲方按期支付服务费用，并在甲方逾期支付时，向乙方提出违约金支付建议。五、服务质量及验收5.1乙方应确保服务质量符合国家相关法律法规、行业标准和技术规范。5.2丙方负责对服务质量进行监督，并在验收合格后向乙方出具验收报告。5.3乙方有权要求丙方对服务质量问题进行核实，并要求甲方配合整改。六、保密条款6.1甲乙丙三方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和技术资料，应予以严格保密。6.2丙方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。七、违约责任及限制条款7.1甲方违反合同约定的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿损失。7.2丙方有权要求甲方支付违约金，并在必要时向乙方提出终止合同的建议。（1）甲方逾期支付服务费用，经催告后仍未支付；（2）甲方违反合同约定，导致乙方无法正常履行服务；（3）甲方严重违反合同约定，导致合同目的无法实现。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、合同附件9.1附件一：《服务合同费用支付协议》9.2附件二：《服务期限表》9.3附件三：《服务质量验收标准》9.4附件四：《服务合同违约责任协议》十、乙方为主导的目的和意义10.1以乙方为主导，有利于保障乙方在提供服务过程中的权益，确保服务质量和效率。10.2乙方权益优先，有助于激发乙方积极性，提高服务质量，实现合同目的。10.3乙方主导合同条款，有助于明确各方权责，降低合同纠纷风险，促进合同履行。十一、弱化甲方为主导的意