铝幕墙施工合同范本_第1页
铝幕墙施工合同范本_第2页
铝幕墙施工合同范本_第3页
铝幕墙施工合同范本_第4页
铝幕墙施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

铝幕墙施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

名称:×××有限公司

地址:××省××市××区××路××号

法定代表人:张××

联系方式:该公司法定注册地址邮寄方式送达

2.合同简介:

背景及前提条件:鉴于甲方拟对其位于××省××市××区的××项目进行铝幕墙施工,甲方作为项目的投资方及产权方,有义务确保该项目按照国家相关法律法规、行业标准和质量要求顺利进行。乙方作为一家具有丰富施工经验、专业技术和良好信誉的铝幕墙施工企业,具备为甲方提供专业铝幕墙施工服务的资质和能力。经双方友好协商,达成以下合同条款,以共同保障项目的顺利实施。

本合同旨在明确双方在铝幕墙施工过程中的权利、义务和责任,确保项目按照约定的质量、进度、投资预算完成。双方特此声明,在签订本合同前,已充分了解并确认对方的资质、能力、信誉等情况,确保本合同的签订遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。

甲方承诺按照本合同的约定支付施工款项,并为乙方提供必要的施工条件。乙方承诺按照本合同的约定完成铝幕墙施工任务,确保工程质量、进度和安全。双方将共同为项目的顺利推进承担责任,共同维护双方的合法权益。

本合同内容包括但不限于:当事人信息、定义、双方权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决、其他条款、附则、签署等部分。双方应严格遵守本合同的约定,共同推进项目的顺利实施。

至此,本合同简介部分结束。以下为合同正文内容,敬请双方仔细阅读并遵照执行。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是由乙方负责甲方××项目的铝幕墙施工,包括设计、供应、安装、调试及售后服务等全过程。具体内容包括:

1.铝幕墙施工方案的设计及优化;

2.铝幕墙材料的采购、运输及储存;

3.铝幕墙的安装、调试及验收;

4.施工过程中的技术支持与售后服务;

5.确保铝幕墙工程符合国家相关法律法规、行业标准和质量要求。

第二条定义

1.铝幕墙:指采用铝合金型材、板材等材料,通过连接件、密封材料等组装而成,用于建筑物外围护结构的非承重墙体。

2.施工期限:指自合同签订之日起至铝幕墙工程验收合格之日止的时间段。

3.质保期:指自铝幕墙工程验收合格之日起计算的一定期限。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.权利:

(1)按照本合同约定,要求乙方完成铝幕墙施工任务;

(2)对乙方施工过程中的质量、进度、安全等进行监督;

(3)在乙方完成施工任务并验收合格后,支付合同约定的款项。

2.义务:

(1)提供铝幕墙施工所需的图纸、资料等,并确保其准确性;

(2)为乙方提供施工所需的现场条件,包括但不限于水、电、施工场地等;

(3)及时支付合同约定的款项;

(4)在合同约定的范围内,配合乙方完成施工任务。

二、乙方的权利与义务

1.权利:

(1)按照合同约定,获得甲方提供的施工图纸、资料等;

(2)在甲方提供必要的现场条件下,进行铝幕墙施工;

(3)按照合同约定,收取甲方支付的款项。

2.义务:

(1)按照合同约定,完成铝幕墙施工任务,确保工程质量、进度和安全;

(2)负责铝幕墙施工过程中的材料采购、运输、储存等工作;

(3)对铝幕墙施工过程中的技术问题进行解答,并提供售后服务;

(4)在合同约定的质保期内,负责铝幕墙工程的维修、保养等;

(5)遵守国家相关法律法规,确保施工过程中的安全、环保等要求得到落实。

第四条价格与支付条件

1.价格条款:双方经协商一致,铝幕墙施工总价款为人民币×××元整(大写:×××圆整),该价格包括但不限于设计、材料、运输、安装、调试、验收及售后服务等费用。

2.支付方式:甲方采用转账方式支付合同款项。

3.支付时间:

a.合同签订后7个工作日内,甲方支付合同总价款的30%作为预付款;

b.乙方完成铝幕墙施工并验收合格后,甲方支付合同总价款的50%;

c.质保期满且无质量问题,甲方支付合同总价款的20%作为尾款。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为合同签订之日起至质保期满之日止。

2.关键时间节点:

a.合同签订后7个工作日内,甲方支付预付款;

b.乙方在合同签订之日起×个月内完成铝幕墙施工;

c.验收合格后×个月内,甲方支付中期款项;

d.质保期满后×个月内,甲方支付尾款。

第六条违约责任

1.甲方违约:

a.甲方未按约定时间支付预付款、中期款项或尾款,每逾期一日,应支付逾期付款金额的0.1%作为违约金;

b.甲方未按约定提供施工所需条件,导致乙方无法按时完成施工任务,甲方应承担相应的违约责任,并赔偿乙方因此产生的损失;

c.甲方违反合同其他约定,导致合同无法履行或造成乙方损失的,甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违约:

a.乙方未按约定时间完成铝幕墙施工任务,每逾期一日,应支付合同总价款的0.1%作为违约金;

b.乙方施工质量不符合合同约定,应负责返工直至达到合同约定的质量标准,并承担因此产生的费用;

c.乙方未按约定提供售后服务,导致甲方遭受损失的,乙方应承担相应的违约责任;

d.乙方违反合同其他约定,导致合同无法履行或造成甲方损失的,乙方应承担相应的违约责任。

双方应严格遵守本合同约定,如发生违约行为,违约方应承担相应的法律责任,并向守约方支付违约金及赔偿损失。守约方有权选择要求违约方继续履行合同或解除合同。

第七条不可抗力

1.定义:本合同所称不可抗力,指在合同履行期间发生的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、罢工、政府行为等)。

2.责任免除:由于不可抗力事件导致任何一方部分或全部不能履行本合同义务,受影响方应在不可抗力事件发生后及时通知对方,并提供相关证明文件。受影响方在不可抗力事件影响期间,免除履行合同的责任。受影响方应尽力克服不可抗力事件的影响,减少损失,并在不可抗力事件消除后尽快恢复履行合同。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成,双方同意将争议提交×××仲裁委员会进行仲裁。

3.仲裁裁决是终局的,对双方具有法律约束力。

4.仲裁费用由败诉方承担,仲裁庭另有裁定的除外。

5.在仲裁期间,除争议事项外,双方应继续履行合同的其他条款。

6.若双方未在争议发生后×个月内通过协商或仲裁解决争议,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。诉讼期间,合同仍应继续履行,除非人民法院另有裁定。

第九条其他条款

1.通知方式:本合同项下的任何通知、要求、批准、同意等均应以书面形式进行,并通过挂号信、特快专递或专人递送等方式送达对方指定的地址。

2.合同变更:任何一方要求变更本合同的,应提出书面变更请求,经双方协商一致后签署书面变更协议。未经双方书面同意,任何一方不得单方面变更本合同。

3.终止条件:若一方严重违反本合同条款,导致合同无法履行,另一方有权书面通知终止本合同。合同终止后,双方应按照终止前的合同约定处理未了事宜。

4.法律适用:本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决等均适用中华人民共和国法律。

第十条附则

1.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同附件包括但不限于施工图纸、材料清单、验收标准等,均为合同不可分割的一部分。

3.本合同一式两份,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论