建设工程施工合同范本gf02012024年

建设工程施工合同范本gf02012024年合同编号：__________一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程规模：__________5.工期要求：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、合同范围1.乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单等资料，完成合同约定的工程内容。2.乙方负责提供为完成工程所需的材料、设备、施工机械及人员。三、合同价款1.合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.付款方式：__________四、工程质量1.乙方应严格按照国家相关法律法规、施工图纸、技术规范及甲方要求进行施工，确保工程质量达到国家规定标准。2.甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查，乙方应予以配合。五、工期延误1.因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________2.因甲方原因导致工期延误，甲方应给予乙方工期顺延。六、工程变更1.在施工过程中，如甲方对工程内容进行调整或增减，甲乙双方应签订书面变更协议。七、验收与移交1.工程竣工后，乙方应按照国家相关规定进行自检，并提交竣工验收报告。2.甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告后____日内组织验收，合格后办理工程移交手续。八、保修1.乙方应按照国家相关规定对工程进行保修。2.保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期为：__________九、违约责任1.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金。2.违约金计算方式为：__________十、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、其他约定1.双方应遵守国家相关法律法规，严格履行合同义务。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________法定代表人（签字）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.施工图纸2.技术规范3.工程量清单4.付款计划5.工程变更协议（如有）注意事项：1.权利与义务的明确：合同中应清晰界定甲乙双方的权利和义务，避免因权责不清导致的纠纷。一、注意事项及解决办法：1.合同条款的完备性：确保所有可能涉及的问题均在合同中有明确规定。解决办法：仔细审查合同内容，必要时可咨询法律专业人士。法律名词解释：1.发包人（甲方）：指委托他人完成工程建设的单位或个人，拥有对工程建设的投资决策权和监督权。2.承包人（乙方）：指接受发包人委托，负责完成合同约定工程建设的单位或个人。工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。违约责任：指合同当事人违反合同约定所应承担的法律责任。竣工验收：指工程按照合同约定完成，并经甲方或其委托的第三方验收合格的过程。3.工程变更：指在施工过程中，对原合同工程的内容、规模、标准等进行调整或增减。工程变更解决办法：合同中应规定变更程序和价款调整方式，确保变更合法、合理。4.保修：指工程验收合格后，乙方按照国家规定对工程进行的维护和修理。保修期限：指乙方对工程承担保修责任的时间段，通常从工程验收合格之日起计算。5.争议解决：指双方在合同履行过程中发生纠纷时，采取的解决方式，如协商、调解、诉讼等。违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的金钱补偿，用以弥补因违约造成的损失。1.特殊场合：工程地点在居民区，需要夜间施工补充条款：考虑到施工可能会影响居民的休息，乙方在夜间施工时，应采取有效措施降低噪音，并确保不影响居民的正常生活。2.特殊场合：工程涉及到古建筑的保护补充条款：乙方在施工过程中，必须严格遵守关于古建筑保护的各项规定，确保施工不会对古建筑造成损害。3.特殊场合：施工期间遇到不可抗力，如自然灾害补充条款：由于不可抗力导致的工期延误，双方互不追究责任，乙方应根据实际情况合理延长工期。4.特殊场合：工程需要使用特殊的施工技术补充条款：乙方应保证所使用的特殊施工技术符合国家标准，并在施工前向甲方充分说明技术细节和潜在风险。附件列表：施工图纸：确保双方对工程的具体布局和细节有清晰的了解。1.技术规范：明确施工的技术要求和标准。2.工程量清单：详细列出工程