版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________鉴于甲方为工程项目的业主,拥有该项目的所有权和决策权;乙方具备施工资质,愿意承担该项目的施工任务。为了保证工程的顺利进行,明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:__________1.5工程总价:__________第二条乙方责任2.1乙方应按照甲方的要求,按时完成施工任务,确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。2.2乙方应严格按照施工组织设计、施工方案和安全技术措施进行施工,确保施工安全。2.3乙方应承担施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等环保处理责任。2.4乙方应承担因施工质量、安全问题导致的损失赔偿责任。第三条甲方责任3.1甲方应按照合同约定,及时向乙方支付工程进度款和竣工结算款。3.2甲方应协助乙方办理施工现场所需的相关手续,并提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。3.3甲方应负责对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督,并提出合理化建议。3.4甲方应承担因不可抗力因素导致的损失赔偿责任。第四条合同价格及支付4.1双方同意,本工程合同价格为:人民币(大写):__________元整(小写):__________元。4.2甲方按照乙方提交的建设工程形象进度月报表和实际完成的工程量,按时向乙方支付工程进度款。4.3工程竣工验收合格后,甲乙双方按照约定的计价方式进行竣工结算,并支付竣工结算款。第五条工期5.1双方同意,本工程开工日期为:__________年__________月__________日。5.2双方同意,本工程竣工日期为:__________年__________月__________日。5.3乙方如因自身原因导致工程延期,应按照合同约定向甲方支付违约金。第六条违约责任6.1乙方未按照约定的工期完成工程,应按照违约金计算方式向甲方支付违约金。6.2甲方未按照约定时间支付工程进度款和竣工结算款,应按照违约金计算方式向乙方支付违约金。6.3双方如有其他违约行为,应按照合同约定承担相应的违约责任。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工验收合格且竣工结算款支付完毕之日终止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________年__________月__________日注意事项及解决办法:1.注意合同的履行地点和适用的法律法规。双方应确保在合同约定的地点履行合同义务,遵循中华人民共和国相关法律法规的规定。如发生争议,应向工程所在地的人民法院提起诉讼。2.注意合同的履行期限。乙方应按照约定的工期完成工程,否则将承担违约责任。甲方也应按照约定的时间支付工程进度款和竣工结算款。3.注意工程质量和安全。乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求,严格按照施工组织设计、施工方案和安全技术措施进行施工,确保施工安全。4.注意合同价格和支付方式。双方应按照约定的价格和支付方式进行结算。如甲方未按时支付工程进度款和竣工结算款,应承担违约责任。5.注意合同的变更和解除。任何一方如欲变更或解除合同,应提前书面通知对方,并经双方协商一致。6.注意争议解决。双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.甲方:指合同中的委托方,即项目的业主,拥有该项目的所有权和决策权。2.乙方:指合同中的受托方,即承担该项目的施工任务的一方。3.工程进度款:指甲方按照乙方提交的建设工程形象进度月报表和实际完成的工程量,按时向乙方支付的款项。4.竣工结算款:指工程竣工验收合格后,甲乙双方按照约定的计价方式进行的最终结算款项。5.违约金:指一方未履行合同约定的义务,应按照约定的计算方式向对方支付的赔偿金。6.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。7.竣工验收:指工程完成后,甲乙双方按照约定的标准进行的工程质量、安全、功能等方面的检查和评定。8.合同解除:指合同双方依法终止合同关系的行为。9.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合:1.适用于各类简易工程项目的施工合同,如房屋修缮、装修、小型土木工程等。2.适用于短期工程、简单工程或重复性工程合同签订。3.适用于初步阶段的合作,预计工程金额较小,工程周期较短的情况。4.作为工程分包合同使用,明确分包商与总包商之间的权利义务关系。5.适用于需要快速启动工程,双方对工程细节有一定了解,但未达到详细设计阶段的情况。补充条款:1.工程变更条款:明确工程变更的条件、程序以及变更导致的费用和时间调整。2.保险条款:规定乙方必须为施工期间的所有人员和财产购买相应的保险。3.知识产权保护条款:明确施工过程中产生的知识产权归属及保护责任。4.环境保护条款:规定乙方在施工过程中应遵守的环境保护要求和相关责任。5.保密条款:规定双方在合同执行过程中对商业秘密和敏感信息的保密义务。6.争端解决条款:包括协商、调解、仲裁或诉讼等解决争议的方式和程序。附件列表:1.工程图纸和技术规格书:详细说明工程的设计要求和施工标准。2.乙方施工资质证明文件:包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等。3.工程
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 天津市2024-2025学年高一上学期11月期中物理试题(无答案)
- 河南省信阳市罗山县2024-2025学年高一上学期期中考试历史试题(含答案)
- 甘肃省庆阳市华池县第一中学2024-2025学年高二上学期期中考试语文试题(含答案)
- 2024-2025学年浙江省金砖联盟高一(上)期中考试物理试卷(含答案)
- 安保人员短期聘用协议
- 房产开发贷款协议案例
- 2024年海南省公务员考试《行测》真题及答案解析
- 普通员工劳动合同范本
- 仿写(闯关训练)(解析版)-2025年部编版中考语文一轮复习
- 写字楼租约格式
- 中国特色社会主义理论与实践研究智慧树知到答案章节测试2023年北京交通大学
- 黑龙江省哈尔滨市八年级上学期物理期中测试试卷四套含答案
- 2023-2024年全国卷英语双向细目表
- 一年级上册数学《认识钟表》教学课件-A3演示文稿设计与制作【微能力认证优秀作业】
- 国际油轮与油码头安全指南 第5版 中文版-ISGOTT
- 动画概论教程课件 第4章 动画的分类
- 区域市场的开发与管理
- 单元103热固性塑料注射成型及模具
- 译林版六年级上册英语 unit 5 story time课件
- 五年级上册阅读理解20篇(附带答案解析)经典1
- 2023年国家电投校园招聘笔试题库及答案解析
评论
0/150
提交评论