2024年建设工程施工合同范本

合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括但不限于：工程设计费、材料费、施工费、设备费、人员工资、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价格采取固定价格方式，除非出现合同约定的变更情况，否则不得调整。三、合同工期3.1开工日期：__________3.2竣工日期：__________3.3工期延误：乙方如非因不可抗力原因导致工程延误，应按甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：__________。四、质量标准4.1工程质量应符合国家及行业现行有关标准、规范、规定。4.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。4.3乙方应承担工程质量的终身责任。五、合同的履行5.1甲方应按照合同约定及时支付合同价款。5.2乙方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量。5.3双方应共同参加工程验收，工程验收合格后，甲方应支付乙方合同价款。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。解决办法：双方在签订合应仔细阅读合同条款，确保合同内容合法、合规。如有疑问或需要解释的地方，可寻求专业法律人士的帮助。2.确保合同双方的主体资格合法，具有签订和履行合同的能力。解决办法：甲方和乙方在签订合同前，应相互核实对方的主体资格，包括但不限于营业执照、资质证书等。如有疑问，可要求对方提供相关证明材料。3.明确工程项目的范围、内容、质量和标准，避免因理解不一致导致的纠纷。解决办法：双方应在合同中详细描述工程项目的范围、内容、质量和标准，并可签订补充协议对相关内容进行明确。在施工过程中，双方应严格按照约定执行。4.按时履行合同义务，确保工程进度和质量。解决办法：甲方应按照合同约定及时支付合同价款，乙方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量。如一方未能按时履行义务，应承担违约责任。5.妥善解决合同履行过程中的争议。解决办法：双方应通过友好协商解决争议；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。涉及的法律名词及名词解释：1.甲方（发包方）：指委托乙方进行建设工程施工的当事人。2.乙方（承包方）：指接受甲方委托进行建设工程施工的当事人。3.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。4.工期延误：指工程实际竣工时间超过合同约定的竣工时间。5.违约金：指一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应向对方支付的赔偿金。6.工程质量：指工程项目的施工质量是否符合国家及行业现行有关标准、规范、规定。7.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、道路桥梁、水利设施等。2.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位的情况。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方可签订补充协议予以调整。2.材料供应：如甲方负责供应材料，应明确材料质量、数量、交付时间等要求。3.施工设备：乙方应按照合同约定提供施工设备，并保证设备安全、可靠。5.环境保护：乙方应按照相关法律法规和甲方要求，做好施工现场的环境保护工作。6.工程验收：明确工程验收的标准、程序和责任，确保工程质量。附件列表：1.