建设工程施工合同合同履约验2024年_第1页
建设工程施工合同合同履约验2024年_第2页
建设工程施工合同合同履约验2024年_第3页
建设工程施工合同合同履约验2024年_第4页
建设工程施工合同合同履约验2024年_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同履约验收管理办法合同编号:__________第一条工程概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程规模:____________________1.4工程内容:____________________1.5工程合同价款:人民币(大写):____元整(小写):________元。第二条工程进度及质量要求2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和施工进度计划组织施工,并确保工程质量达到国家相关标准要求。2.2乙方应按照合同约定的工期完成施工任务,如需延期,乙方应提前____天向甲方提出书面申请,经甲方同意后方可延期。2.3乙方在施工过程中应遵守国家有关安全生产法律法规,确保施工现场安全。第三条履约验收程序3.1验收条件:乙方完成合同约定的工程内容,达到国家相关标准要求,并提交相关验收资料。3.2验收机构:甲方委托具有相应资质的第三方验收机构进行验收。3.3验收程序:(1)乙方在工程完成后向甲方提交验收申请,并附上相关验收资料。(2)甲方收到验收申请后,应在____个工作日内组织验收机构进行验收。(3)验收机构对工程进行验收,并将验收报告提交给甲方。(4)甲方收到验收报告后,应在____个工作日内对验收报告进行审查,并作出是否合格的结论。(5)甲方应在验收合格后____个工作日内向乙方支付合同约定的工程价款。第四条违约责任4.1乙方未按照合同约定完成施工任务或工程质量不符合国家相关标准要求的,甲方有权要求乙方整改或返工,并按照合同约定的违约金标准支付违约金。4.2乙方未按照合同约定的工期完成施工任务的,每延期一日,应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。4.3甲方未按照合同约定的期限支付工程价款的,每延期一日,应向乙方支付合同总价款的____%作为违约金。第五条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1双方应遵守国家有关法律法规,履行合同约定的义务。6.2双方应保守对方商业秘密,不得向第三方泄露。6.3本办法一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(委托方):____________________乙方(承包方):____________________签订日期:____________________注意事项:1.明确工程概况:合同中应详细列明工程名称、地点、规模、内容和合同价款,确保双方对工程内容有清晰的认识。2.工程进度和质量要求:合同中应明确乙方需按照施工图纸、方案和进度计划进行施工,并达到国家相关标准,同时应规定工期和延期申请程序。3.履约验收程序:合同中应详细规定验收条件、验收机构、验收程序及验收合格后的付款期限。4.违约责任:合同中应明确双方未履行合同约定的违约责任,包括违约金的标准。5.争议解决:合同中应规定争议解决的途径,包括友好协商和诉讼。6.其他约定:合同中应包括保密义务和其他相关法律法规的遵守。解决办法:1.违约行为:如乙方未按约定完成施工或质量不符,甲方有权要求整改或返工,并按照合同约定的违约金标准支付违约金。2.工期延误:如乙方未按约定工期完成,应支付延期违约金。3.付款延误:如甲方未按约定期限支付工程价款,应支付延期违约金。4.争议解决:通过友好协商,协商不成则向合同签订地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.违约金(LiquidatedDamages):合同中预先约定的,在违约情况下支付给对方的固定数额的赔偿金。2.整改(Rectification):对不符合合同要求或法律规定的行为进行改正。3.返工(Reconstruction):对已经完成的工程部分进行拆除或重新施工,以达到合同要求。4.保密义务(ConfidentialityObligation):合同一方对另一方的商业秘密或机密信息负有保密的义务,不得泄露给第三方。5.友好协商(AmicableNegotiation):合同双方在平等、自愿的基础上,通过协商解决争议的方式。6.诉讼(Litigation):将争议提交给法院,通过司法程序解决争议的法律行为。特殊应用场合及合同补充条款:1.环保要求严格的工程:应用场合:比如在生态敏感区域或者需要特别保护环境的项目中。补充条款:双方应确保施工过程中的环保措施到位,如采取防尘降噪措施、合理处理施工废料等。若乙方违反环保规定,应承担相应的法律责任,并向甲方支付合同总价款的__%作为环保违约金。2.涉及文化遗产保护的工程:应用场合:在施工地点有重要历史遗迹或文化遗址的情况下。补充条款:乙方在施工前必须进行考古挖掘和文物保护,如有发现重要文物,应立即报告甲方并采取保护措施。因文物保护导致的工期延误,甲方应合理顺延工期。3.高科技研发区的工程:应用场合:在高新技术产业开发区或研发中心的建设项目。补充条款:乙方需采用先进施工技术和材料,确保工程满足高科技研发的特殊需求。同时,双方应对施工过程中产生的技术资料和研发成果保密。4.涉及民生工程的工程:应用场合:比如居民区改造、公共设施建设等。补充条款:乙方应充分考虑施工对周边居民生活的影响,尽量减少噪音、尘土等污染,并确保工程进度不影响居民正常生活。合同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论