




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:_______________名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:_______________一、工程概况1.1工程名称:____________1.2工程地点:____________1.3工程规模:____________1.4工程内容:____________1.5工程质量标准:____________1.6工程工期:自______年______月______日至______年______月______日。二、合同价格2.1承包方应按本合同附件一《工程量清单》所列明的工程量和价格,完成本合同约定的全部工程。2.2合同总价:人民币(大写):________元整(小写):¥_____________。2.3合同价款支付方式及进度:(1)自本合同签订之日起七个工作日内,委托方支付合同总价款的______%;(2)工程进度达到______%时,委托方支付合同总价款的______%;(3)工程验收合格后,委托方支付合同总价款的______%;(4)剩余合同总价款作为质量保证金,在工程保修期满后无质量问题的情况下七个工作日内支付。三、承包方的义务3.1承包方应按照委托方的要求,按时完成工程,并保证工程质量达到约定的标准。3.2承包方应严格按照国家及地方有关法律法规、规范标准进行施工,确保施工安全。3.3承包方应承担因自身原因造成的工程质量、安全事故的责任。3.4承包方在施工过程中应遵守环境保护法规,做好施工环境保护工作。四、委托方的义务4.1委托方应按照本合同约定的时间和金额支付合同价款。4.2委托方应协助承包方办理工程所需的各种手续,提供施工条件。4.3委托方应按合同约定提供施工图纸、技术资料等相关资料。4.4委托方应监督工程进度和质量,对不符合合同约定的工程,有权要求承包方整改或重做。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿给对方造成的损失。5.2承包方未按约定时间完成工程,应按照逾期天数向委托方支付逾期违约金,违约金计算方式为:逾期违约金=合同总价款×逾期天数×______%。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份,双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________甲方代表(签字):________乙方代表(签字):________签订日期:______年______月______日注意事项及解决办法:1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规,包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等。2.双方应确保所提供的合同信息真实、完整、准确,如有虚假陈述,应承担相应的法律责任。3.合同价款的支付和收取应符合国家关于工程价款结算的相关规定,确保资金的安全和合法性。4.工程质量应符合国家或行业的相关标准和规范,包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》等。5.工程进度应按照合同约定的时间表执行,如有变更,应提前协商一致,并书面确认。6.安全施工是承包方的基本责任,应严格遵守国家关于建筑工程施工安全的相关规定,确保施工现场的安全。7.环境保护是承包方的责任,应遵守国家关于环境保护的相关法律法规,采取有效措施,减少施工对环境的影响。8.任何一方如欲解除或变更合同,应提前书面通知对方,并协商一致。9.如发生争议,应通过友好协商解决,协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.建设工程承包合同:是指建设单位(甲方)与具有相应资质的施工单位(乙方)签订的,关于完成一定建设任务的合同。2.委托方:通常指建设项目的主体,负责投资、组织、管理和使用建设工程。3.承包方:指承担建设工程施工任务,按照合同约定完成工程建设的施工单位。4.工程量清单:详细列出合同约定范围内的所有工程项目的工程量、单位工程造价和总造价的清单。5.合同价款:指双方约定的完成工程所需的全部费用,包括工程本身的费用和承包方的其他相关费用。6.质量保证金:为确保工程质量,按照合同约定,从合同总价款中预留的一定比例的资金。7.违约金:一方违约时,根据违约程度和损失大小,向守约方支付的金钱赔偿。8.争议解决:当合同双方在履行合同过程中发生分歧时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。9.友好协商:合同双方在平等、自愿的基础上,通过对话和沟通,达成一致意见的行为。应用场合:1.适用于各类建设工程项目,包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等建筑物的施工建设。2.适用于工程项目的设计、采购、施工、验收等全过程或其中一部分的合同签订。3.适用于委托方与承包方之间的工程款支付、质量保证、工期保证等合同义务的明确。4.适用于双方在工程项目的管理和协调、安全文明施工、环境保护等方面的约定。补充条款:1.专用条款:包括工程项目的特殊要求、施工工艺、材料品牌、设备选型等内容。2.材料和设备供应条款:明确材料和设备的供应责任、质量标准、验收程序等内容。3.变更条款:包括工程变更的条件、程序、变更价的计算方法等内容。4.工期顺延条款:明确工期顺延的条件、程序、顺延天数的计算方法等内容。5.不可抗力条款:包括不可抗力的定义、责任分担、损失赔偿等内容。6.保密条款:明确双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等信息的保密义务。7.争议解决条款:包括争议解决的途径、仲裁或诉讼的地点、适用法律等内容。附件列表:1.附件一:《工程量清单》2.附件二:《施工图纸和技术资料》3.附件三:《工
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年淮南师范学院单招职业技能测试题库新版
- 2025年黑龙江交通职业技术学院单招职业适应性测试题库完美版
- 第七单元《习作:-即景》教学设计-2024-2025学年五年级上册语文统编版
- 2025年贵阳职业技术学院单招职业适应性测试题库完整
- 2025年河北化工医药职业技术学院单招职业适应性测试题库完整版
- 2025年度电梯门套智能化门禁系统安装合同
- 2025年度互联网行业劳务派遣与技术研发合同
- 2025年度房地产投资信托基金房屋回购安排协议
- 2025年度房屋出售代理市场拓展协议
- 2025年度公司停车场车辆停放管理及赔偿协议
- 《地区智能电网调度技术支持系统应用功能规范》
- 框架借款协议书(2篇)
- 物业防恐防暴演练课件
- DB12-T 3034-2023 建筑消防设施检测服务规范
- 销售人员岗位职责培训
- 2024-2025学年九年级化学人教版上册检测试卷(1-4单元)
- 2024年辽宁省鞍山岫岩满族自治县事业单位招聘(150人)历年高频难、易错点500题模拟试题附带答案详解
- 金属冶炼安全生产实务注册安全工程师考试(初级)试题与参考答案
- 护理质控护士竞聘
- 医学课件炎症性肠病4
- 2024年4月自考00263外国法制史试题及答案
评论
0/150
提交评论