公墓建设合同范本2024年

公墓建设合同范本2024年合同目录第一章：合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期第二章：合同当事人2.1发包人信息2.2承包人信息2.3合同当事人的权利和义务第三章：工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程范围和规模第四章：工程质量和技术要求4.1质量标准4.2技术规范4.3验收条件第五章：合同价款及支付方式5.1合同总价5.2预付款支付5.3进度款支付第六章：施工组织设计和工期6.1施工方案6.2施工进度计划6.3工期延误处理第七章：材料和设备供应7.1材料供应责任7.2设备供应责任7.3材料和设备的质量要求第八章：工程变更和签证8.1工程变更程序8.2工程签证管理8.3变更和签证的费用调整第九章：工程验收和保修9.1工程验收程序9.2工程保修期限9.3保修责任第十章：违约责任10.1发包人违约责任10.2承包人违约责任10.3违约赔偿第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3法律适用第十二章：其他约定事项12.1合同生效条件12.2合同的修改和终止12.3通知和送达签约信息签字栏签到时间签订地点合同编号______第一章：合同基本信息1.1合同名称本合同名称为“公墓建设工程施工合同”。1.2合同编号合同编号为：______。1.3合同签订日期本合同签订日期为______年______月______日。第二章：合同当事人2.1发包人信息发包人名称：______地址：______法定代表人：______2.2承包人信息承包人名称：______地址：______法定代表人：______2.3合同当事人的权利和义务2.3.1发包人权利和义务发包人有权监督工程进度和质量，并按合同约定支付工程款项。2.3.2承包人权利和义务承包人有权按合同约定收取工程款项，并应保证工程按期完成且符合质量要求。第三章：工程概况3.1工程名称工程名称为：______。3.2工程地点工程地点位于：______。3.3工程范围和规模3.3.1工程范围工程包括但不限于土建工程、安装工程等。3.3.2工程规模工程规模为：______。第四章：工程质量和技术要求4.1质量标准工程质量应符合国家现行的施工质量验收标准和规范。4.2技术规范工程应遵守的技术规范包括：______。4.3验收条件工程验收条件为：______。第五章：合同价款及支付方式5.1合同总价合同总价为人民币（大写）元整（￥）。5.2预付款支付发包人应在合同签订后______日内支付预付款，金额为合同总价的______%。5.3进度款支付5.3.1进度款支付条件承包人完成工程进度的______%后，发包人应支付相应比例的进度款。5.3.2进度款支付时间进度款应在承包人提交进度报告并经发包人确认后______日内支付。第六章：施工组织设计和工期6.1施工方案承包人应根据工程特点制定施工方案，并经发包人确认。6.2施工进度计划承包人应制定详细的施工进度计划，并经发包人确认。6.3工期延误处理6.3.1工期延误原因工期延误可能由不可抗力、发包人原因或承包人原因造成。6.3.2工期延误处理程序因上述原因造成工期延误，应按照以下程序处理：______。签约信息签字栏：发包人（盖章）：______法定代表人（签字）：______日期：______承包人（盖章）：______法定代表人（签字）：______日期：______签到时间：______签订地点：______合同编号______第七章：材料和设备供应7.1材料供应责任7.1.1发包人供应材料发包人负责供应的工程主要材料包括______。7.1.2承包人供应材料承包人负责供应的辅助材料包括______。7.2设备供应责任7.2.1发包人供应设备发包人提供的施工设备包括______。7.2.2承包人供应设备承包人自备的施工设备包括______。7.3材料和设备的质量要求所有供应的材料和设备必须符合设计要求和质量标准。第八章：工程变更和签证8.1工程变更程序8.1.1变更提出任何一方提出工程变更，应以书面形式通知对方。8.1.2变更审批工程变更需经双方协商一致，并由发包人最终审批。8.2工程签证管理8.2.1签证程序工程签证应由承包人提出，并经发包人现场代表确认。8.2.2签证效力签证作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。8.3变更和签证的费用调整因工程变更或签证导致的合同价款调整，应按照双方协商的结果执行。第九章：工程验收和保修9.1工程验收程序9.1.1初步验收工程完工后，承包人应组织初步验收。9.1.2竣工验收初步验收合格后，发包人应组织竣工验收。9.2工程保修期限工程保修期限为自竣工验收合格之日起______年。9.3保修责任承包人在保修期内对工程质量负责，并承担保修责任。第十章：违约责任10.1发包人违约责任发包人未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，并支付违约金。10.2承包人违约责任承包人未按合同约定完成工程或工程质量不合格，应承担违约责任，并支付违约金。10.3违约赔偿违约方应赔偿守约方因违约行为所遭受的损失。第十一章：争议解决11.1争议解决方式合同争议应首先通过协商解决，协商不成时可提交仲裁或诉讼。11.2争议解决程序双方应遵循法定程序，通过司法途径解决争议。11.3法律适用本合同的解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二章：其他约定事项12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章且发包人支付预付款后生效。12.2合同的修改和终止合同的任何修改和终止均应以书面形式进行，并经双方签字盖章。12.3通知和送达12.3.1通知方式合同中的通知应以书面形式送达。12.3.2送达地址双方的送达地址分