2024建设工程施工合同的标准范本

合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：2.承包商愿意接受业主的聘请，就该工程进行施工；第一条工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条施工期限2.1本工程的施工期限为__________日，自开工之日起计算。2.2承包商如因不可抗力等原因不能按期完工的，应提前__________日向业主提出延期申请，并经业主批准后方可延期。第三条质量标准3.1承包商应按照工程设计和施工图纸进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。3.2工程验收合格后，业主有权要求承包商对工程质量问题进行修复或重新施工。第四条工程费用4.1工程费用为__________元（大写：__________________________元整）。4.2承包商应按照合同约定及时向业主提交工程进度款申请，业主按进度付款。4.3工程完成后，承包商应向业主提交完整的工程决算报告，双方按约定进行结算。第五条施工安全管理5.1承包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和业主的安全要求进行施工，确保施工安全。5.2承包商应承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等一切法律责任。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。6.2违约金为本合同工程费用的__________%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且双方结算完毕之日终止。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同的签订主体：确保双方均为具有民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织，具备签订和履行合同的资格。解决办法：在签订合同前，对对方的法人资格、营业执照、法定代表人等进行审查。2.工程质量和标准：明确工程质量要求，确保施工过程中符合约定的标准和规范。解决办法：详细列出工程质量标准，可附上相关规范和图纸，由双方共同确认。3.工程进度和工期：严格按照约定的工期完成工程，避免延期。解决办法：明确工程进度计划，约定延期条件和违约责任。4.合同价款和支付方式：明确价款及支付方式，确保款项的及时支付。解决办法：详细约定价款及支付方式，包括进度款、尾款等。5.违约责任：约定违约情形和违约责任，保障合同的履行。解决办法：明确违约情形和违约责任，包括违约金、损失赔偿等。6.争议解决：约定争议解决方式，确保合同纠纷的及时解决。解决办法：约定争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。法律名词及名词解释：1.法人：具有民事权利能力和民事行为能力，能以自己的名义享有权利和承担义务的组织。2.民事权利能力：指法人或其他组织依法享有权利和承担义务的能力。3.民事行为能力：指法人或其他组织通过自己的行为取得权利和承担义务的能力。4.合同签订：双方或多方当事人依法达成协议，明确相互权利义务关系的行为。5.工程质量：工程满足使用目的的各种性能指标，包括结构安全、使用功能、耐久性等。6.工期：完成工程所需的时间，自开工之日起至工程竣工交付之日止。7.违约金：违约方按照约定向守约方支付的金钱。8.损失赔偿：因违约行为导致对方遭受的损失，违约方应承担的赔偿责任。9.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同纠纷的过程。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。2.适用于承包商进行施工，包括土建、装修、安装、维修等工程。3.适用于长期或短期工程，根据项目规模和需求确定。补充条款：1.特殊材料或设备采购：如工程需要特殊材料或设备，双方可约定采购方式、质量标准及验收程序。2.施工变更：如工程过程中发生变更，双方可约定变更程序、价款调整及工期延长等事项。3.不可抗力：约定不可抗力事件的范围、责任划分及处理办法。4.保密条款：约定合同双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等信息的保密义务及违约责任。5.知识产权：约定工程中所涉及的技术成果、专利、著作权等知识产权的归属及使用事项。6.环境保护：约定施工过程中应遵守的环境保护法规、责任及处理办法。附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.施工图纸和施工方案3.工程预算书和报价单4.施工合同的审批文件