建设工程施工合同范本空2024年

建设工程施工合同范本空2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的与原则1.2合同适用范围1.3合同法律依据第二章：项目概述2.1工程名称与地点2.2工程内容与规模2.3工程质量标准第三章：合同双方3.1甲方的权利与义务3.2乙方的权利与义务3.3双方的一般义务第四章：工程进度与时间安排4.1工程进度计划4.2进度变更与延误处理4.3工程验收时间第五章：工程质量与验收5.1工程质量要求5.2质量保证措施5.3验收标准与程序第六章：合同价格与支付方式6.1合同总价与计价方式6.2预付款与进度款支付6.3工程结算与支付第七章：材料与设备供应7.1材料与设备的质量要求7.2供应责任与时间7.3材料与设备的验收第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3事故处理与报告第九章：变更与索赔9.1工程变更的程序9.2索赔的条件与程序9.3变更与索赔的计价第十章：违约责任10.1违约的界定10.2违约责任的承担10.3赔偿的范围与方式第十一章：合同的变更、解除与终止11.1合同变更的条件与程序11.2合同解除的条件11.3合同终止的情形第十二章：争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3法律适用与管辖第十三章：保密与知识产权13.1商业秘密与技术秘密13.2知识产权的归属13.3保密期限与责任第十四章：附加条款14.1特殊约定14.2补充协议14.3其他事项第十五章：签字与生效15.1签字栏15.2签订时间15.3签订地点15.4合同的生效条件第十六章：附件16.1附件清单16.2附件的法律效力16.3附件的更新与补充合同编号_______第一章：总则1.1合同目的与原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的建设工程施工项目。1.3合同法律依据本合同的订立、执行、解释及争议解决，均应遵循中华人民共和国相关法律法规。第二章：项目概述2.1工程名称与地点本工程名称为______，地点位于______。2.2工程内容与规模工程内容包括但不限于土建、安装等，规模为______。2.3工程质量标准工程质量应符合国家标准及行业规范，达到约定的质量等级。第三章：合同双方3.1甲方的权利与义务甲方有权监督工程进度和质量，按合同约定支付工程款。3.2乙方的权利与义务乙方有权按合同约定收取工程款，负责工程的施工并保证工程质量。3.3双方的一般义务双方应遵守合同约定，相互协作，确保工程顺利完成。3.3.1甲方的监督与协助甲方应提供必要的施工条件，协助乙方解决施工过程中的问题。3.3.2乙方的施工与报告乙方应定期向甲方报告工程进度，接受甲方的监督。第四章：工程进度与时间安排4.1工程进度计划乙方应根据甲方要求，制定并提交工程进度计划。4.2进度变更与延误处理如因甲方原因导致工程延误，双方应协商解决；如因乙方原因导致延误，乙方应承担相应责任。4.3工程验收时间工程完成后，乙方应提前通知甲方进行验收，验收应在约定时间内完成。第五章：工程质量与验收5.1工程质量要求工程质量应符合合同约定的标准和相关规范要求。5.2质量保证措施乙方应采取必要措施，确保工程质量，包括但不限于材料检验、施工监督等。5.3验收标准与程序工程验收应按照合同约定的标准和程序进行，甲方应在规定时间内完成验收。第六章：合同价格与支付方式6.1合同总价与计价方式合同总价为______，计价方式包括固定总价和按实结算等。6.2预付款与进度款支付甲方应按合同约定支付预付款和进度款，具体支付时间和比例为______。6.3工程结算与支付工程竣工验收合格后，双方应进行工程结算，甲方应按结算结果支付剩余款项。第七章：材料与设备供应7.1材料与设备的质量要求所有材料和设备应符合合同约定的质量标准和规范要求。7.2供应责任与时间乙方负责材料和设备的采购、运输和保管，确保按时供应。7.3材料与设备的验收甲方有权对材料和设备进行验收，不合格的应由乙方负责更换或修复。（本合同前半部分正文结束，以下无正文）第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任乙方应遵守安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工安全。8.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响，遵守环境保护法规。8.3事故处理与报告发生安全事故或环境事件时，乙方应立即采取措施并报告甲方和相关部门。8.3.1事故应急响应乙方应制定事故应急响应计划，并在事故发生时立即启动。8.3.2事故报告程序明确事故报告的时间、方式和责任人。8.3.3事故处理责任乙方应承担因违反安全生产规定而导致的事故责任。第九章：变更与索赔9.1工程变更的程序任何工程变更应由甲方提出，并经双方协商一致后以书面形式确认。9.2索赔的条件与程序乙方在符合合同约定的情况下可提出索赔，甲方应在规定时间内回复。9.3变更与索赔的计价工程变更和索赔的计价应按照合同约定或双方协商的结果执行。9.3.1变更计价方法明确工程变更的计价方法，包括直接成本、管理费等。9.3.2索赔计价依据索赔的计价应基于实际损失和合理利润。第十章：违约责任10.1违约的界定违反合同条款或未履行合同义务的行为视为违约。10.2违约责任的承担违约方应根据合同约定和实际损失承担违约责任。10.3赔偿的范围与方式违约赔偿应包括直接损失、间接损失以及合理的利润损失。10.3.1赔偿计算方法明确违约赔偿的计算方法和标准。10.3.2赔偿支付方式违约赔偿应以货币形式支付，具体方式由双方协商确定。第十一章：合同的变更、解除与终止11.1合同变更的条件与程序合同变更应基于双方协商一致，并以书面形式确认。11.2合同解除的条件一方严重违约或出现合同约定的解除条件时，另一方有权解除合同。11.3合同终止的情形合同履行完毕、协商一致解除或依法解除等情形下合同终止。11.3.1解除通知一方解除合同应以书面形式通知对方，并说明解除原因。11.3.2解除后的责任合同解除后，双方应根据实际情况协商确定各自的权利和义务。第十二章：争议解决12.1争议解决方式合同争议首选协商解决，协商不成时可提交仲裁或诉讼。12.2争议解决程序明确争议解决的程序，包括协商、仲裁申请、法院诉讼等步骤。12.3法律适用与管辖合同争议解决适用中华人民共和国法律，管辖法院或仲裁机构由双方协商确定。第十三章：保密与知识产权13.1商业秘密与技术秘密双方应对合同履行过程中知悉的商业秘密和技术秘密保密。13.2知识产权的归属工程相关的知识产权归属按合同约定或法律规定执行。13.3保密期限与责任保密期限自知悉秘密之日起至秘密公开或合同终止后一定期限。13.3.1保密措施双方应采取必要措施保护商业秘密和技术秘密。13.3.2违约泄密责任违反保密义务的一方应承担相应的违约责任。第十四章：附加条款14.1特殊约定双方可根据工程实际情况，对合同进行特殊约定。14.2补充协议合同履行过程中，双方可就未尽事宜签订补充协议。14.3其他事项合同中未尽事宜，双方应本着公平、诚信的原则协商解决。第十五章：签字与生效15.1签字栏甲方代表签字：______乙方代表签字：______15.2签订时间签订时间：______15.3签订地点签订地点：______15.4合同的生效条件本合同