木结构建设班组施工承包协议（2024年版）

木结构建设班组施工承包协议（2024年版）本合同目录一览1.承包范围与内容1.1承包工程的范围1.2承包工程的量与质量要求1.3承包工程的工期要求2.乙方义务与责任2.1乙方的施工资质与经验2.2乙方的施工组织与管理2.3乙方的施工质量与安全3.材料与设备3.1乙方提供的材料与设备3.2甲方提供的材料与设备3.3材料与设备的质量与验收4.工程款项4.1工程预付款4.2工程进度款4.3工程尾款5.工期延误5.1乙方原因导致的工期延误5.2甲方原因导致的工期延误5.3不可抗力导致的工期延误6.质量保证与维修6.1乙方对工程质量的保证6.2工程质量问题的处理6.3工程维修与保养7.安全责任7.1乙方施工安全措施7.2安全事故的处理8.违约责任8.1乙方违约的情形与责任8.2甲方违约的情形与责任9.争议解决9.1争议的解决方式9.2争议解决的时间限制10.合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与程序11.保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密信息的保护措施与期限12.合同的生效与终止12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件13.合同的附件13.1附件的定义与效力13.2附件的补充与修改14.其他条款14.1法律适用与争议解决14.2合同的签订与生效日期第一部分：合同如下：第一条承包范围与内容1.1承包工程的范围乙方同意承包甲方所指定的木结构建设工程，包括但不限于木结构房屋主体建造、木结构室内外装修、木结构附属设施施工等。具体工程内容以甲方提供的施工图纸和工程量清单为准。1.2承包工程的量与质量要求乙方应按照甲方的要求，完成木结构建设工程的所有施工任务。工程质量应符合国家及行业相关标准、规范的要求，并通过甲方或甲方委托的第三方验收。1.3承包工程的工期要求乙方应确保工程在约定的工期内完成，如因乙方原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。具体工期以甲方与乙方签订的工程合同为准。第二条乙方义务与责任2.1乙方的施工资质与经验乙方应具备相应的施工资质，且具有与承包工程相匹配的施工经验和技术能力。乙方应保证施工过程中所有施工人员均具备相关技能和经验，确保工程质量与安全。2.2乙方的施工组织与管理乙方应按照甲方要求，对施工项目进行有效组织与管理，确保施工进度、质量与安全。乙方应设立项目负责人，负责协调与甲方、监理及相关部门的关系，确保工程顺利实施。2.3乙方的施工质量与安全乙方应严格按照施工图纸、技术规范和国家安全标准进行施工，确保工程质量。乙方还需制定并落实施工安全措施，确保施工现场安全，防止事故发生。第三条材料与设备3.1乙方提供的材料与设备乙方应按照甲方的要求，提供合同约定的材料与设备。乙方应对所提供的材料与设备的质量、性能和安全性负责，并保证其符合国家及行业相关标准。3.2甲方提供的材料与设备甲方应按照合同约定，提供所需的材料与设备。甲方应对所提供的材料与设备的质量、性能和安全性负责。乙方应在施工过程中对甲方提供的材料与设备进行验收，如发现质量问题，应及时通知甲方予以更换或修复。3.3材料与设备的质量与验收乙方应按照甲方要求，对所使用的材料与设备进行检验、试验，确保其质量符合工程要求。验收标准和方法应以国家及行业相关标准为准。验收不合格的材料与设备不得使用于工程中。第八条工程款项8.1工程预付款甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。乙方应在收到预付款后，按照合同约定的进度进行施工。8.2工程进度款甲方根据乙方实际完成工程量的70%，按照合同约定的时间节点支付工程进度款。乙方应在收到进度款后继续按照合同约定的进度进行施工。8.3工程尾款甲方应在工程验收合格后七个工作日内，向乙方支付剩余的30%工程尾款。乙方应在收到尾款后按照合同约定进行保修。第九条工期延误9.1乙方原因导致的工期延误如乙方因自身原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。违约金的计算方式为：延误天数×日违约金金额（按工程总价款的0.5%计算）。9.2甲方原因导致的工期延误如甲方因自身原因导致工期延误，甲方应按照合同约定向乙方支付工期延误赔偿金。赔偿金的计算方式为：延误天数×日赔偿金金额（按工程总价款的0.5%计算）。9.3不可抗力导致的工期延误如因不可抗力因素导致工期延误，双方应友好协商，根据实际情况办理。第十条质量保证与维修10.1乙方对工程质量的保证乙方应对所承包工程的质量和使用寿命负责，并保证工程在验收合格后一定期限内不存在重大质量问题。10.2工程质量问题的处理如在验收合格后一定期限内出现重大质量问题，乙方应负责及时修复，并承担由此产生的全部费用。10.3工程维修与保养工程验收合格后，乙方应按照合同约定对工程进行一定期限的免费维修与保养。具体期限和内容以合同为准。第十一条安全责任11.1乙方施工安全措施乙方应制定并落实施工安全措施，确保施工现场安全，防止事故发生。乙方应对施工过程中的安全事故负全责。11.2安全事故的处理如在施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方和相关部门，并按照合同约定承担相应责任。第十二条违约责任12.1乙方违约的情形与责任如乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方支付违约金，或按照合同约定追究乙方的其他违约责任。12.2甲方违约的情形与责任如甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方支付违约金，或按照合同约定追究甲方的其他违约责任。第十三条争议解决13.1争议的解决方式如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决的时间限制双方应自争议发生之日起三十日内解决争议，否则视为双方同意按照法院判决解决争议。第十四条合同的变更与解除14.1合同变更的条件与程序如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。变更协议与本合同具有同等法律效力。14.2合同解除的条件与程序如双方同意解除合同，应签订书面解除协议，并经双方盖章确认。解除协议应明确约定解除合同的原因、日期及双方的责任。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：工程量清单附件三：材料与设备清单附件四：施工组织设计方案附件五：施工安全措施方案附件六：工程验收标准附件七：质量保证书附件八：施工进度计划附件九：付款申请表附件十：工期延误申请表附件十一：违约金计算公式附件十二：保修条款附件的详细要求和说明：附件一：工程图纸乙方应根据甲方的要求，按照国家及行业相关标准，绘制清晰的工程图纸。图纸应包括建筑物的外观、结构、水电、暖通等所有相关内容。附件二：工程量清单乙方应根据工程图纸，编制详细的工程量清单，包括工程项目的名称、数量、单位、单价等。清单应作为计算工程总价款的重要依据。附件三：材料与设备清单乙方应列出合同约定的材料与设备清单，包括名称、型号、规格、数量、单价等。清单应作为付款和验收的重要依据。附件四：施工组织设计方案乙方应提供施工组织设计方案，包括施工流程、施工方法、施工组织结构、施工人员配置等。方案应确保施工顺利进行。附件五：施工安全措施方案乙方应提供施工安全措施方案，包括施工现场安全管理、安全防护设施、安全培训教育等。方案应确保施工现场的安全。附件六：工程验收标准乙方应按照工程验收标准进行施工，确保工程质量。验收标准应为国家及行业相关标准。附件七：质量保证书乙方应提供质量保证书，承诺工程质量符合合同约定和国家及行业相关标准。附件八：施工进度计划乙方应提供施工进度计划，包括工程各阶段的开始和结束时间、关键节点等。计划应确保工程按时完成。附件九：付款申请表乙方应根据工程进度，向甲方提交付款申请表。申请表应包括付款金额、付款原因等。附件十：工期延误申请表乙方应因工期延误向甲方提交工期延误申请表。申请表应包括延误原因、延误天数等。附件十一：违约金计算公式违约金计算公式应按照合同约定进行计算。如乙方违约，甲方有权按照公式计算违约金。附件十二：保修条款保修条款应包括保修期限、保修范围、保修责任等。乙方应按照保修条款对工程进行保修。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照合同约定完成施工任务。2.乙方未按照合同约定保证工程质量。3.乙方未按照合同约定保证施工安全。4.乙方未按照合同约定履行保修义务。5.甲方未按照合同约定支付工程款项。6.甲方未按照合同约定提供施工图纸、材料与设备。7.甲方未按照合同约定履行配合义务。违约责任认定：1.乙方违约，甲方有权要求乙方支付违约金，或按照合同约定追究乙方的其他违约责任。2.甲方违约，乙方有权要求甲方支付违约金，或按照合同约定追究甲方的其他违约责任。示例说明：如乙方未按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方在规定时间内完成施工，并支付违约金。如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并按照合同约定追究甲方的其他违约责任。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙双方为完成木结构建设工程，明确双方权利义务的书面协议。2.甲方：指合同约定的木结构建设工程的委托方。3.乙方：指合同约定的木结构建设工程的承包方。4.工程：指合同约定的木结构建设班组施工承包的工程项目。5.工期：指合同约