室内装饰工程施工合同（2024规范版）

室内装饰工程施工合同（2024规范版）本合同目录一览1.合同主体及工程概况1.1发包人信息1.2承包人信息1.3工程地点1.4工程名称1.5工程规模1.6工程预算2.合同条款2.1合同订立2.2合同履行2.3合同变更2.4合同解除2.5违约责任2.6争议解决3.施工内容与要求3.1施工范围3.2施工标准3.3施工材料3.4施工工艺3.5施工期限3.6施工质量保证4.工程款项4.1付款方式4.2进度付款4.3竣工付款4.4质量保证金4.5付款凭证5.施工图纸与设计5.1设计责任5.2设计变更5.3施工图纸提供5.4设计资料交付6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收合格条件6.4验收不合格的处理6.5验收资料归档7.保修责任7.1保修范围7.2保修期限7.3保修责任7.4保修费用8.合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件8.2合同变更程序8.3合同终止条件9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约泄露责任10.争议解决方式10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律诉讼11.其他条款11.1合同的补充11.2合同的修改11.3合同的解除11.4法律适用11.5合同文本12.附件12.1施工图纸12.2设计资料12.3工程量清单12.4材料品牌及型号12.5施工工艺说明13.签字盖章页13.1发包人签字13.2承包人签字13.3见证人签字14.合同签订日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及工程概况1.1发包人信息1.2承包人信息1.3工程地点工程地点为省市区路号，具体施工地点由发包人指定。1.4工程名称工程名称为公司室内装饰工程。1.5工程规模工程规模包括但不限于：客厅、卧室、餐厅、厨房、卫生间等区域的装修装饰。1.6工程预算工程预算为人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整），包括但不限于材料费、人工费、施工费、税费等。第二条合同条款2.1合同订立本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且发包人支付完毕全部款项之日终止。2.2合同履行承包人应按照本合同约定的施工内容、标准、期限等要求完成施工，并保证工程质量。2.3合同变更合同履行过程中，如一方需变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后签订书面变更协议。2.4合同解除（1）双方协商一致解除；（2）一方严重违约，导致合同无法履行，另一方书面通知解除；（3）因不可抗力导致合同无法履行。2.5违约责任一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。2.6争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以提交调解机构调解，或者依法向合同履行地的人民法院提起诉讼。第三条施工内容与要求3.1施工范围施工范围包括但不限于：墙面刷漆、地面铺设、天花板装饰、水电改造、家具安装等。3.2施工标准施工标准应符合《室内装饰工程施工质量验收规范》（GB502102018）及国家其他相关法律法规的规定。3.3施工材料承包人应按照发包人提供的材料品牌及型号进行施工，如发包人未提供，承包人应选择符合施工标准的产品。3.4施工工艺承包人应采用先进的施工工艺，确保工程质量。3.5施工期限承包人应在本合同约定的工期内完成施工，如有特殊情况需延长工期，应提前书面通知发包人，并经发包人同意。3.6施工质量保证承包人应保证工程质量，自工程验收合格之日起，提供一年的免费保修服务。第四条工程款项4.1付款方式本合同的付款方式分为三次，分别为：预付款、进度付款和竣工付款。4.2进度付款进度付款按照工程进度的实际情况进行，具体付款比例和时间由双方协商确定。4.3竣工付款工程验收合格后，发包人应在验收证书签字确认之日起七个工作日内支付剩余款项。4.4质量保证金承包人应按照发包人的要求提供质量保证金，具体金额和退还方式由双方协商确定。4.5付款凭证付款凭证为银行转账凭证或现金收据，发包人和承包人应共同签署。第五条施工图纸与设计5.1设计责任承包人负责室内装饰工程的设计，并按照发包人的要求进行调整。5.2设计变更设计变更应提前书面通知发包人，并经发包人同意。5.3施工图纸提供承包人应按照施工进度及时提供施工图纸，确保工程顺利进行。5.4设计资料交付工程验收合格后，承包人应将设计资料交付给发包人。第六条工程验收6.1验收标准工程验收标准应符合《室内装饰工程施工质量验收规范》（GB502102第八条合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，同时双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。8.2合同变更程序合同履行过程中，如一方需变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后签订书面变更协议。8.3合同终止条件（1）工程验收合格，发包人支付完毕全部款项；（2）双方协商一致解除；（3）因不可抗力导致合同无法履行。第九条保密条款9.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。9.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止之日止。9.3违约泄露责任一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十条争议解决方式10.1协商解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决。10.2调解解决协商不成的，可以提交调解机构调解。10.3仲裁解决调解不成的，任何一方均有权向合同履行地的人民法院提起诉讼。10.4法律诉讼如双方同意仲裁解决，任何一方均有权向合同履行地的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1合同的补充本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2合同的修改本合同的修改，应经双方协商一致，并以书面形式签订。11.3合同的解除本合同的解除，应按照第八条的规定办理。11.4法律适用本合同的订立、履行、变更、解除及争议解决等，适用中华人民共和国法律。11.5合同文本本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十二条附件12.1施工图纸施工图纸作为本合同的附件，与合同具有同等法律效力。12.2设计资料设计资料作为本合同的附件，与合同具有同等法律效力。12.3工程量清单工程量清单作为本合同的附件，与合同具有同等法律效力。12.4材料品牌及型号材料品牌及型号作为本合同的附件，与合同具有同等法律效力。12.5施工工艺说明施工工艺说明作为本合同的附件，与合同具有同等法律效力。第十三条签字盖章页13.1发包人签字发包人签字：____________________13.2承包人签字承包人签字：____________________13.3见证人签字见证人签字：____________________第十四条合同签订日期本合同签订日期为____年__月__日。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸详细要求：施工图纸应包括平面图、立面图、剖面图等，详细展示施工部位、材料使用、工艺流程等内容。图纸应清晰、完整，便于施工人员理解和执行。说明：施工图纸是施工的依据，承包人应按照图纸进行施工，发包人应仔细审查图纸，确保图纸的准确性和完整性。附件二：设计资料详细要求：设计资料应包括设计说明书、设计效果图、材料选用表等，详细说明设计理念、材料品牌、颜色搭配等信息。说明：设计资料有助于发包人了解工程效果和材料使用，承包人应根据设计资料进行施工，确保施工质量。附件三：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价，以便于双方核对和结算。说明：工程量清单是工程价款结算的依据，承包人应按照清单提供工程量，发包人应按照清单进行付款。附件四：材料品牌及型号详细要求：材料品牌及型号应详细列明，包括材料的品牌名称、型号、规格、性能等信息。说明：材料品牌及型号是施工质量的关键，承包人应按照约定提供材料，发包人应进行验收。附件五：施工工艺说明详细要求：施工工艺说明应详细介绍施工过程中的工艺流程、操作要点、质量标准等内容。说明：施工工艺说明有助于规范施工过程，保证工程质量，承包人应严格按照工艺说明进行施工。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包人未能按照合同约定时间完成施工。责任认定：承包人应按照合同约定的工期完成施工，如延期完成，应按照违约程度支付违约金，并承担因延期导致的损失。示例说明：如果合同约定工期为三个月，承包人未能在三个月内完成施工，则应按照延期天数支付违约金。2.违约行为：承包人使用不符合合同约定的材料品牌或型号。责任认定：承包人应按照合同约定的材料品牌及型号进行施工，如使用不符合约定的材料，应承担材料更换费用，并赔偿因此导致的损失。示例说明：如果合同约定使用某品牌的地砖，承包人却使用了其他品牌的地砖，则承包人应承担更换地砖的费用。3.违约行为：发包人未能按照合同约定时间支付工程款项。责任认定：发包人应按照合同约定的付款时间支付工程款项，如未能按时支付，应按照违约程度支付违约金，并承担因延迟付款导致的损失。示例说明：如果合同约定发包人应在工程验收合格后七个工作日内支付剩余款项，发包人未能按时支付，则应按照延迟天数支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.室内装饰工程施工质量验收规范（GB502102018）：是国家标准，用于规范室内装饰工程的施工质量验收。应用：本合同的施工质量应符合该标准的规定。2.不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。应用：如因不