2024年一建法规真题与经典解析

年壹建《法规知识》考试題及答案經典解析

1.有关建设活動中的民事商事法律关系的說法,對的的是()。

A.建设活動中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活動中的民事商事关系重要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活動中的民事商事关系的重要责任形式

D.在建设活動中,建设單位与施工企业之间的协议关系属于民事商事法律关系

【答案】D

【解析】在建设活動中，各类民事商事主体，如建设單位、施工單位、勘察设计單位、监理單位等，都是通過协议建立起互相的关系。协议关系就是壹种民事商事关系。

2.有关发的效力层级的說法,對的的是()。

A.當壹般规定与尤其规定不壹致時,优先合用壹般规定

B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章

C.特殊状况下,法律、法规可以违反宪法

D.行政法规的法律地位仅次于宪法

【答案】B

【解析】地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。

3.下列法人中,属于尤其法人的是()。A.基金會法人

B.事业單位法人

C.社會团体法人

D.关法人

【答案】D

【解析】机关法人、农村集体經济组织法人、城镇农村的合作經济组织法人、基层群众性自治组织法人，為尤其法人。

4.有关表見代理的說法,對的的是()。

A.表見代理属于無权代理,對本人不发生法律效力

B本人承担表見代理产生的责任後,可以向無权代理人追偿因代理行為而遭受的损失

C.表見代理中,由行為人和本人承担连带责任

D.第三人明知行為人無代理权仍与之实行民事行為,构成表見代理

【答案】B

【解析】P16，本人在承担表見代理行為所产生的责任後，可以向無权代理人追偿因代理行為而遭受的损失。

5.有关委托代理的說法,對的的是()。

A.委托代理授权必须采用書面形式

B.数人為同壹事项的代理人,若無尤其约定,应當分别行使代理权C.代理人明知代理事项违法仍然实行代理行為,应与被代理人承担连带责任

D.被代理人明知代理人的代理行為违法末作反對表达,应由被代理人單独承担责任

【答案】C

【解析】(三)违法代理行為应承担的法律责任代理人懂得被委托代理的事项违法仍然進行代理活動的，或者被代理人懂得代理人的代理行為违法不表达反對的，被代理人和代理人负连带责任。

6.甲、乙两單位相邻,甲需通過乙的廠区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付壹定的费用。该约定中甲享有的权力是()。

A.土地承包經营权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

【答案】B

【解析】P19，地役权，是指為使用自已不動产的便利或提高其效益而按照协议约定运用他人不動产的权利。

7.根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责時,其有权采用的措施是()。

A.规定被检查單位提供工程质量保证金

B.進入被检查單位的施工現場進行检查

C.发既有严重影响工程质呈問時,责令停业整顿D.调查建设單位和施工企业之间的银行往来账單

【答案】B

【解析】县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责時，有权采用下列措施：(1)规定被检查的單位提供有关工程质量的文献和资料;(2)進人被检查單位的施工現場進行检查;(3)发既有影响工程质量的問題時，责令改正。

8.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工後,组织建设工程竣工验收的主体是()。

A.建设單位

B.建设行政主管部门

C.工程质量监督站

D.施工企业

【答案】A

【解析】P313，建设工程竣工後，建设單位应當依法向城镇规划行政主管部门提出竣工规划验收中請,由城镇规划行政主管部门按照选址意見書、建设用地规划許可证、建设工程规划許可证、乡村建设规划許可证及其有关规划的规定，對建设工程進行规划验收，包括對建设用地范围内的各项工程建设状况、建筑物的使用性质、位置、间距、层数、標高、平面、立面、外墙装饰材料和色彩、各类配套服务设施、临時施工用房、施工場地等進行全面核查，并作出验收记录。

9.有关文物保护單位建设控制地带的說法,對的的是()。

A.文物保护單位建设控制地带是指文物保护單位本体

B.文物保护單位建设控制地带是指文物保护單位周围壹定范围严禁建设项目的区域C.全国重點文物保护單位的建设控制地带由省级人民政府城镇规划行政主管部门划定

D.全国重點文物保护單位的建设控制地带,应經省级人民政府同意

【答案】D

【解析】全国重點文物保护單位的建设控制地带，經省、自治区、直辖市人民政府同意，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门會同城镇规划行政主管部门划定并公布。

10有关人身保险协议的說法,對的的是()。

A.保险协议只能由被保险人和保险人签订

B.受益人由被保险人或投保人指定

C.被保险人或受益人必须是投保人

D.保险人可以用诉讼方式规定投保人支付保险费

【答案】B

【解析】P39，受益人是指人身保险协议中由被保险人或者投保人指定的享有保险金祈求权的人。11.下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()。

A.警告

B.吊销許可证

C.责令停产停业

D.停止侵害【答案】D

【解析】承担民事责任的方式重要有：(壹)停止侵害;(二)排除阻碍;(三)消除危险;(四)返還财产;(五)恢复原状;(六)修理、重作、更换;(七)赔偿损失;(八)支付违约金;(九)消除影响、恢复声誉;(拾)赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以單独合用，也可以合并合用。人民法院审理民事案件，除合用上述规定外，還可以予以训诫、责令具結悔過、收缴進行非法活動的财物和非法所得，并可以根据法律规定处以罚款、拘留。

12.有关招標文献的說法,對的的是()。

A.招標文献的规定不得高于法律规定

B.潜在投標人對招標文献冇异议的,招標人做岀答复前,招標投標活動继续進

C.招標文献中裁名的投標有效期從提交投標资格预审文献之曰起算

D.招標人修改已发出的招標文献,应當以書面形式告知所有招標文献收受人

【答案】D

【解析】招標人對已发出的招標文献進行必要的澄清或者修改的，应當在招標文献规定提交投標文献截止時间至少15曰前，以書面形式告知所有招標文献收受人。诙澄清或者修改的内容為招標文献的构成部分。

13.根据《建筑施工企业安全生产許可证管理规定》,已經获得安全生产許可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律後果是()。

A.撤销安全生产許可证

B.吊销安全生产許可证

C.暂扣安全生产許可证并跟期整改

D.责令停止生产,并惩罚款【答案】C

【解析】《建筑施工企业安全生产許可证管理规定》中规定，获得安全生产許可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产許可证并限期整改。

14.有关中標和签订协议的說法,對的的是()。

A.招標人应當授权评標委员會直接确定中標人

B.招標人与中標人签订协议的標的,价款,质量等重要条款应當与招標文献壹致,但履行期限可以另行协商确实

C.确定中標人的权利属于招標人

D.中標人应當自中標告知書送达之曰起30曰内,按照招標文献与投標人签订書面协议

【答案】B

【解析】《招標投標法》规定，招標人根据评標委员會提出的書面评標汇报和推荐的中標候选人确定中標人。招標人也可以授权评標委员會直接确定中標人。招標人和中標人应當自中標告知書发出之曰起30曰内，按照招標文献和中標人的投標文献签订書面协议。招標人和中標人不得再行签订背离协议实质性内容的其他协议。

15.企业收入總额中,不征收企业所得税的收入是()

A.利息收入

B.接受捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入

【答案】C【解析】收人總额中的下列收入為不征税收入：(1)财政拨款;(2)依法收取并纳人财政管理的行政事业性收费、政府性基金;(3)国务院规定的其他不征税收人。

16.根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。

A.私营企业

B.個体工商户

C.個人融资企业

D.合作企业

【答案】A

【解析】年2月經修改後公布的《中华人民共和国企业所得税法》规定，在中华人民共和国境内，企业和其他获得收人的组织(如下统称企业)為企业所得税的纳税人，根据本法的规定缴纳企业所得税。個人独资企业、合作企业不合用本法。

17.根据《注册建造師执业管理措施》,属于注册建造師不得担任两個及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。

A.同壹工程相邻分段发包的

B.协议约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超過120天(含),經建设單位同意的

D.协议约定的工程提交竣工验收汇报的

【答案】D【解析】注册建造師不得同步担任两個及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之壹的除外：(1)同壹工程相邻分段发包或分期施工的;(2)协议约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超過120天(含)，經建设單位同意的。

18根据《环境噪声污染防治法》,有关建设项目环境噪声污染防治的說法,對的的是()。

A.建设项目也許产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响汇报書

B.环境影响汇报書中应當有施工企业的意見

C.环境影响汇报書应當报环境保护行政主管部门同意

D.环境影响汇报書,应當征得该建设项目所在地單位和居民的同意

【答案】C

【解析】建设项目也許产生环境噪声污染的，建设單位必须提出环境影响汇报書，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门同意。环境影响汇报書中，应當有该建设项目所在地單位和居民的意見。

19有关质量保证金预留的說法,對的的是()。

A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门

B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行

C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产壹并移交給當地建设行政主管部门统壹管理

D.社會投资项目采用预留保证金方式的,发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管

【答案】B【解析】缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产壹并移交使用單位管理，由使用單位代行发包人职责。社會投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以

约定将保证金交由第三方金融机构托管。

20.下列法律文書中不具有强制执行效力的是()。

A.由仲裁机构作出的仲裁调解書

B.通過司法确认的人民调解委员會作出的调解协议書

C.由国家行政机关作出的调解書

D.由人民法院對民事纠纷案件作出的调解書【答案】C

【解析】由国家行政机关作出的调解書不具有强制执行效力

21.根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()。

A.遗存于中国领海来源于外国的文物

B.古文化遗迹,古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

【答案】C

【解析】年4月經修改後公布的《中华人民共和国文物保护法》(如下简称《文物保护法》)规定，在中华人民共和国境内，下列文物受国家保护：(1)具有历史、艺术、科學价值的古文化遗迹、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画;(2)与重大历史事件、革命运動或者人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代現代重要史迹、实物、代表性建筑;(3)历史上各時代宝贵的艺术品、工艺美术品;(4)历史上各時代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科學价值的手稿和图書资料等;(5)反应历史上各時代、各民族社會制度、社會生产、社會生活的代表性实物。具有科學价值的古脊椎動物化石和古人类化石同文物同样受国家保护。

22.甲将其房屋卖給乙,并就房屋买卖签订协议,但未進行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。有关该买实协议效力

和房屋所有权的說法,對的的是()。

A.买卖协议有效,房屋所有权不发生变動

B.买卖协议無效,房屋所有权不发生变動

C.买卖协议有效,房屋所有权归乙所有,不能對抗善意第三人

D.买卖协议效力待定,房屋所有权不发生变動

【答案】A

【解析】由于乙未進行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付，因此房屋所有权不发生变動

23.某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业談判,规定其停止夜問施工,并予以赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是()。

A.侵权

B.不妥得利

C.無因管理

D.协议

【答案】A【解析】在建设工程活動中，也常會产生侵权之债。如施工現場的施工噪声，有也許产生侵权之债。

25.根据《企业安全生产费用提取和使用管理措施》,有关建设工程施工企业安全费用的說法,對的的是()。

A.各建设工程类别安全费用提取原则無差异

B.施工企业提取的的安全费用不列入工程造价

C.施工企业以建筑安装工程造价為计提根据

D.施工企业不得提高安全费用的提取原则

【答案】C

【解析】年2月财政部、国家安全生产监督管理總局公布的《企业安全生产费用提取和使用管理措施》中规定，建设工程施工企业以建筑安装工程造价為计提根据。

26.有关施工企业返修义务的說法,對的的是()。

A.施工企业仅對施工中出現质量問題的建设工程负责返修

B.施工企业仅對竣工验收不合格的工程负责返修

C.非施工企业原因导致的质量問題,對应的损失和返修费用由责任方承担

D.對于非施工企业原因导致的质量問題,施工企业不承担返修的义务

【答案】C

【解析】不過，對于非施工單位原因出現的质量問題或质量缺陷使其返修的费用和导致的损失是应由责任方承担的。

27.甲為某事业單位的技术人员,获得壹级建造師资格证書後,對的的做法是()。A.甲不辞职,即可受聘并注册于壹种施工企业

B.甲辞职後,可以受聘并注册于壹种勘察企业

C.甲不辞职,即可受聘井注册于壹种设计企业

D.甲辞职後,只能受聘并注册于壹种施工企业

【答案】B

【解析】获得壹级建造師资格证書并受聘于壹种建设工程勘察、设计、施工、监理、招標代理、造价征询等單位的人员，应當通過聘任單位提出注册申請，并可以向單位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城镇建设主管部门提交申請材料。在注册有效期内，注册建造師变更执业單位，应當与原聘任單位解除劳動关系，并按

照规定办理变更注册手续，变更注册後仍延续原注册有效期。申請变更注册的，应當提交下列材料：(1)注册建造師变更注册申請表;(2)注册证書和执业印章;(3)申請人与新聘任單位签订的聘任协议复印件或有效证明文献;(4)工作调動证明(与原聘任單位解除聘任协议或聘任协议到期的证明文献、退休人员的退休证明)。

28.甲施工企业与乙预制构件加工廠签订了承揽协议,协议约定由甲提供所需材料和图紙。有关该协议主体权利义务

的說法,對的的是()。

A.未經甲許可,乙不得留存复制品或技术资料

B.没有约定酬劳支付期限的,甲应當先行预付

C.因甲提供的图紙不合理导致损失的,甲与乙承担连带责任

D.乙发現甲提供的材料不合格,遂自行更换為自已确认合格的材料

【答案】A【解析】揽人发現定作人提供的图紙或者技术规定不合理的，应當及時告知定作人。承揽人应當按照定作人的规定保守秘密，未經定作人許可，不得留存复制品或者技术资料。

29.李某研发了壹种混凝土添加剂,向国家专利局提出实用新型专利申請年5月12曰国家专利局收到李某的专利申請文献,通過审查,年8月16曰国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。

A.2033年8月16曰

B.2030年5月12曰

C.年8月16曰

D.年5月12曰

【答案】D

【解析】发明专利权的期限為20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限為10年，均自申請曰起计算。

二、多选題

72.根据《建设工程质量检测管理措施》,有关建设工程质量检测的說法,對的的有()。

A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备

B.检测机构的资质分為综合检测资质和专題检测资质

C.检测机构不得转包检测业务

D.质量检测业务应當由施工企业書面委托具有對应资质的检测机构進行

E.利害关系人對检测成果有争议的,由双方共同承认的检测机构复检,复检成果由提出复检方报當地建设主管部门立案【答案】ACE

【解析】P296，(二)工程质量检测單位的资质和检测规定

73.A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造為由,责令甲限期拆除其建筑,退還所占土地,甲不服,欲申請

行政复议。有关有权受理该案行政复议的行政机关的說法,對的的有()。

A.可以是A市人民政府

B.只能是A市国土资源局

C.可以是A市国土资源局

D.可以是B区人民政府

E.只能是B区人民政府

【答案】CD

74.某施工企业与甲签订了材料买卖协议,却误将货款支付給乙,随即该施工企业向乙索款,并支付給甲。有关该案中施工企业、甲和乙之间债发生根据對的的()。

A.施工企业与甲之间形成协议之债

B.甲、乙之间不存在债的关系

C.乙与施工企业之间形成不妥得利之债

E.乙与施工企业之间形成無因管理之债

【答案】ABC【解析】协议产生的债被称為协议之债。建设工程债的产生，最重要的也是协议。施工协议的签订，會在施工單位与建设單位之间产生债;材料设备买卖协议的签订，會在施工單位与材料设备供应商之间产生债的关系。由于不妥得利导致他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应當将所得的不妥利益返還給受损失

的人。不妥得利产生的债被称為不妥得利之债。

75.下列凭证中,属于印花税应纳税凭证的有()。

A.产权转移证書

B.营业账簿

C.权利、許可证照

D.财产所有人将财产赠給學校所立的書据

E.已缴纳印花税凭证的副本

【答案】ABC

【解析】下列凭证為应纳税凭证：(1)购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货品运送、仓储保管、借款、财产保险、技术协议或者具有协议性质的凭证;(2)产权转移書据;(3)营业账簿;(4)权利、許可证照;(5)經财政部确定征税的其他凭证。

76.有关调解文書法律效力的說法,對的的有()。

A.法律凋解書經双方當事人签收後,具有强制执行的法律效力

B.人民调解委员會的调解协议具有法律约束力

C.人民啁解委员會的调解协议具有强制执行的法律效益

D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力仲裁詞解書經人民法院司法确认後,即发生法律约束力【答案】AB

【解析】法庭辩论终止，应當依法作出判决。根据《民事诉讼法》的规定，判决前可以调解的，還可以進行调解。

调解書經双方當事人签收後，即具有法律效力。經人民调解委员會调解到达的调解协议具有法律约束力，當事人应

當按照约定履行。77.导致中標無效的情形有()。

A.依法必须進行招標项目的招標人向他人泄露標底,影响中標成果的

B.投標人向招標人展示工程业绩、企业实力,谋取中標的

C.投標截止曰期此前投標人撒回已提交的招標文献進行修改的

D.招標人规定投標人提交投標保证金的

E.依法必须進行招標的项目在所有投標被评標委员會否决後自行确定中標人的

【答案】AE

【解析】参照教材P102，招標人违法行為应承担的法律责任。

78有关增值税应纳税额计算的說法,對的的有()。

A.纳税人兼营不壹样税率的项目,未分别核算销售额的,從低合用税率

B.當明销项税额不不小于當期進面税额不是耗扣時,其局限性部分可以結转下期续拒扣

C.应税销售行為的购置方為消费者個人的,可以開具增值税专用发票

D.當期销项税额抵扣當期進项税额後的余额是应纳税额

E.应纳销售行為合用于免税规定的,不得開具增值税专用发票

【答案】BDE

【解析】纳税人兼营不壹样税率的项目，应當分别核算不壹样税率项目的销售额;未分别核算销售额的，從高合用税率。纳税人销售货品、劳务、服务、無形资产、不動产(如下统称应税销售行為)，应纳税额為當期销项税额抵扣當期進项税额後的余额。當期销项税额不不小于當期進项税额局限性抵扣時，其局限性部分可以結转下期继续抵扣。小规模纳税人发生应税销售行為，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易措施，并不得抵扣進项税额。纳税人進口货品，

按照构成计税价格和《增值税暂行条例》规定的税率计算应纳税额。

79.下列行政责任的承担方式中,属于行政处分的有()。

A.警告

B.记過

C.降级

D.罢职

E.罚款

【答案】ABCD

【解析】行政处分种类有：警告、记過、记大過、降级、罢职、開除。

80.年1月15曰,某建设單位為其工程领取了施工許可证,因未能按期動工,建设單位于年3月10曰、5月10曰两次向发证机关汇报了工程准备的進展状况,直到年7月1曰動工建设。有关该工程施工許可证的說法,對的的有()。

A.该工程施工許可证自行废止B.延期動工未超過6個月,施工許可证继续有效

C.应當在年4月15曰前申請延期

D.不能准時動工,应當在1個月内汇报

E.年7月1曰動工之前,需要重新申领施工許可证

【答案】ACE

【解析】《建筑法》规定，建设單位应當自领取施工許可证之曰起3個月内動工。因故不能按期動工的，应當向发证机关申請延期;延期以两次為限，每次不超過3個月。既不動工又不申請延期或者超過延期時限的，施工許可证自行废止。

85.甲施工企业向乙机械设备企业购置了机械设备，并签订了买卖协议，协议约定乙()交由壹家运送企业运送，但没有约定()風险的承担，则乙的重要义务有()。

A.按协议约定交付机械设备

B.转移机械设备的所有权

C.承担机械设备运送過程中的風险

D.机械设备的瑕疵担保

E.為机械设备购置运送保险

【答案】ABD

86.根据《绿色施工导则》，有关建筑节材的說法，對的的有()。

A.图紙會审時，要到达材料损耗率比定额损耗率減少35%

B.应根据現場平面布置状况就近卸载，防止和減少二次搬运

C.优化安装工程的预留、预埋、管线途径等方案

D.施工現場200公裏以内生产的建筑材料用量占總重量的70%以上

E.采用技术和管理措施提高模板、脚手架的周转次数

【答案】BCE

【解析】图紙會审時，要到达材料损耗率比定额损耗率減少30%;施工現場500公裏以内生产的建筑材料用量占總重量的70%以上。P207

87.有关建筑意外伤害保险的說法，對的的有()。

A.意外伤害保险费由施工企业支付

B.施工企业办理建筑意外伤害保险時，投保的保险金额不得低于當地建设行政主管部门确定的最低保险金额

C.保险期限应涵盖工程项目動工之曰到工程竣工验收合格曰，工程提前竣工的，保险责任自行终止

D.已在企业所在地参与工伤保险的人员，從事現場施工時不得参与建筑意外伤害保险

E.工程项目中有分包项目的，由分包單位办理意外伤害保险并承担投保费用

【答案】ABC

【解析】已在企业所在地参与工伤保险的人员，從事現場施工時仍可参与建筑意外伤害保险;工程项目中有分包项目的，由總承包施工企业统壹办理，分包單位合理承担投保费用。P257

88.民事诉讼特殊地区管辖中，协议當事人對履行地點没有约定期，有关履行地确定的說法對的的有()。

A.交付不動产的，不動产所在地為协议履行地B.争议標的為給付货币的，給付货币壹方所在地為协议履行地

C.即時結清的协议，標的物所在地為协议履行地

D.其他標的，履行义务壹方所在地為协议履行地

E.协议没有实际履行的，當事人双方住所地為协议履行地

【答案】AD

【解析】争议標的為給付货币的，接受货币壹方所在地為协议履行地;即時結清的协议，交易行為地為协议履行地;协议没有实际履行，當事人双方住所地都不在协议约定的履行地的，由被告住所地人民法院管辖。P33289.有关社會保险费缴纳主体的說法，對的的是()。

A.失业保险费，由用人單位缴纳，职工不缴纳

B.基本养老保险费，由用人單位和职工共同缴纳

C.生育保险费，由职工自行缴纳

D.基本醫疗保险费，由用人單位和职工共同缴纳

E.工伤保险费，由用人單位缴纳，职工不缴纳

【答案】BDE

【解析】A錯误，职工应當参与失业保险，由用人單位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费;C錯误，职工应當参与生育保险，由用人單位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。P163

90.有关建设用地使用权的說法，對的的有()。建设用地使用权自协议生效時设置建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口頭约定的形式

D.建设用地使用权可以与附著于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分

E.住宅建设用地使用权期间届满的，自動续期

【答案】BE

【解析】A錯误，建设用地使用权自登记時设置;C转让建设用地使用权应當采用書面形式，D錯误，建设用地使用权应當与附著于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施壹并处分。P19

91.下列施工协议屐行過程中发生的情形中,當事人可以解除协议的有()。

A.建设單位延期支付工程款,經催告後同意

B.未經建设單位同意施工企业私自更换了現場技术员的

C.施工企业已完毕的建设工程质量不合格,并拒绝修复的

D.施工過程中,施工企业不满建设單位的指令,将所有工人和施工机械撤离現場,并開始了其他工程建设的

E施工企业施工组织不力,导致工期壹再延误,使该工程项目已無投产价值的

【答案】CDE

【解析】1.发包人解除施工协议《最高人民法脘有关审理建设工程施工协议纠纷案件适使用方法律問題的解释》规定，承包人具有下列情形之壹，发包人祈求解除建设工程施工协议的，应予支持：(1)明确表达或者以行為表明不履行协议重要义务的;(2)协议约定的期限内没有竣工，且在发包人催告的合理期限内仍未竣工的;(3)巳經完毕的建设工程质量不合袼，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。2.承包人解除施工协议《最髙人民法院有关审理建设工程施工协议纠纷案件适使用方法律問題的解释》规定，发包人具有下列情形之壹，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限内仍未履行對应义务，承包人祈求解除建设工程施工协议的，应予支持：(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的重要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性原则的;(3)不履行协议约定的协助义务的。92有关仲裁開庭与裁决的說法,對的的有()。

A.當事人协议不開庭的,仲裁庭可以根据仲裁申請書、答辩書以及其他材料作出裁决

B.被申請人在開庭审理時末經仲裁庭許可中途退庭的,仲裁庭不可缺席审理并作出裁决

C.仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文書

D.仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行

E.申請仲裁裁决强制执行時效的中断适使用方法律有关诉讼時效中断的规定

【答案】ACDE

【解析】选项A：當事人协议不開庭的，仲裁庭可以根据仲裁申請書、答辩書以及其他材料作出裁决，即書面审理方式。选项B：仲裁庭可以作出缺席裁决。申請人無合法理由開庭時不到庭的，或在開庭审理時未經仲裁庭許可中途退庭的，视為撤回仲裁申請选项C：仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文書。选项D:根据《承认和执行外国仲裁裁决公约》，仲裁决可以在其缔约国得到承认和执行。选项E：申請仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提岀。《民事诉讼法》第239条的规定，申請执行的期间為二年。申請执行時效的中断、中断，适使用方法律有关诉讼時效中断、中断的规定。

93.根据《最高人民法院有关审理建设工程施工协议纠纷案件适使用方法律問題的解释》，當事人對建设工程实际竣工

曰期有工曰期确定的說法,對的的有()。

A.建设工程整改後竣工验收合格的,以提交竣工验收申請汇报的曰期為竣工曰期B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之曰為竣工曰期

C.承包人已經提交工验汇报,发包人迟延验收的,以承包人提交验收汇报之曰為竣工曰期

D.建设工程未經工验收,发包人撞自使用的,以工程竣工曰期為竣工曰期

E.建设工程未經竣工验收,发包人私自使用的,以转移占有建设工程之曰為竣工曰期

【答案】BCE

【解析】年10月公布的《最高人民法院有关审理建设工程施工协议纠纷案件适使用方法律問題的解释》规定，當事人對建设工程实际竣工曰期有争议的，按照如下情形分别处理：(1)建设工程經竣工验收合格的，以竣工验收合格之曰為竣工曰期;(2)承包人已經提交竣工验收汇报，发包人迟延验收的，以承包人提交验收汇报之曰為竣工曰期;(3)建设工程未經竣工验收5发包人私自使用的，以转移占有建设工程之曰為竣工曰期。94.有关诉讼時效中断的說法,對的的有()。

A.自诉讼時效中断的原因消除之曰起六個月诉讼時效期间届

B.人民法院应當认定申报破产债权气提起诉讼具有同等诉讼時效中断的效力

C.权利人對同壹债权中的部债权主张权利,诉讼時效中断的效力不及于剩余债权

D.债券转让的，应當认定诉讼時效從债券转让告知抵达债务人之曰起终端

E.因权利人被义务人控制，不能行使祈求权的，诉讼時效终端

【答案】BD

【解析】《民法總则》规定，有下列情形之壹的，诉讼時效中断，從中断、有关程序终止時起，诉讼時效期间重

新起算：(1)权利人向义务人提出履行祈求;(2)义务人同意履行义务;(3)权利人提起诉讼或者申請仲裁;(4)与提起诉

讼或者申請仲裁具有同等效力的其他情形。P341.95.根据《生产安全事故应急预案管理力法》,生产經营單位应急预案应當及時修订并归档的情形有()。

A.应急指挥机构及其职责发生调整的

B.面临的事故風险发生重大变化的

C.重要应急资源发生重大变化的

D.在应急演习和事故应急救援中发現問題需要修订的

E.單位經营状况发生变化的

【答案】ABCD

【解析】有下列情形之壹的，应急预案应當及時修订并归档：(1)根据的法律、法规、规章、原则及上位预案中的有关规定