【管理】建设工程施工合同

合同编号：__________鉴于：2.施工方具备项目施工的资质和能力，愿意承担项目的施工任务；3.双方希望通过平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同完成项目，实现互利共赢。现经双方协商一致，特订立本施工合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.1本合同的施工项目范围包括但不限于：__________（具体工程内容列举）。1.2施工方应按照本合同约定的标准、规范和工期完成施工任务，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。第二条合同价格2.1本合同的施工总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应按照本合同约定的付款进度向施工方支付合同价款。第三条合同工期3.1工程的开工日期为：__________年__________月__________日。3.2工程的竣工日期为：__________年__________月__________日。3.3施工方应按照本合同约定的工期完成施工任务。如因施工方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1施工方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，施工方应承担一定的保修责任，具体保修范围和期限如下：__________。第五条合同的履行5.1施工方应按照本合同约定的施工范围、标准、工期完成施工任务。5.2业主应按照本合同约定的付款进度向施工方支付合同价款。5.3双方应共同努力，确保工程顺利实施，实现项目目标。第六条合同的变更和解除6.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致无法继续履行，双方可协商变更或解除本合同。6.2合同变更或解除后，双方应按照本合同约定的方式处理合同价款、质量保证等相关事项。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。7.2施工方未按照约定工期完成施工任务，应按照逾期付款的违约金计算方式向业主支付违约金。7.3业主未按照约定进度支付合同价款，施工方有权拒绝继续施工，并按照逾期付款的违约金计算方式向业主追讨违约金。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性、有效性。如合同内容与国家法律法规相抵触，应以国家法律法规为准。解决办法：双方应共同遵守国家法律法规，对合同内容进行必要的调整和修改，以确保合同的合法性。2.双方应保证合同标的的合法性，不得涉及非法行为。解决办法：双方应确保施工项目的合法性，不得违反国家政策、法规，不得涉及偷税、漏税等非法行为。3.双方应严格按照合同约定的工期、质量标准、施工范围等履行合同义务。解决办法：双方应合理安排施工计划，确保工程进度和质量，如一方未能履行合同义务，应承担相应的违约责任。4.合同价款的支付和结算应按照约定的付款进度和方式进行，双方应互相配合，确保资金的及时支付。解决办法：双方应严格按照合同约定的付款进度和方式进行支付，如有争议，应及时协商解决。5.双方应共同承担合同履行过程中的风险和责任，风险包括但不限于工程变更、工期延长、安全事故等。解决办法：双方应建立健全风险管理机制，加强施工现场安全管理，确保工程顺利进行。6.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指本合同中的业主，即建设工程项目的所有者和决策者。2.乙方：指本合同中的施工方，即承担建设工程施工任务的单位。3.合同标的：指本合同中双方约定的施工项目范围和内容。4.合同价款：指本合同中双方约定的施工总价款。5.工期：指本合同中双方约定的工程开工日期至竣工日期的时间段。6.质量标准：指本合同中双方约定的工程质量要求，包括国家及行业标准。7.违约责任：指一方未履行或未完全履行合同义务时，应承担的违约责任和损失赔偿责任。8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。9.保修责任：指施工方在工程验收合格后，对工程质量承担一定期限的维修和保养责任。10.不可抗力：指合同履行过程中，因不可预见、无法避免和克服的客观情况，导致一方或双方无法履行合同义务的情况。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。2.适用于施工方具备相应资质和能力，并愿意承担施工任务的情况。3.适用于业主对工程质量、进度有明确要求，并愿意按照约定支付合同价款的情况。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、业主需求调整等原因导致工程范围、内容、规模等发生变化，双方应协商确定变更后的合同价款和工期。2.工程延期：如因不可抗力、施工方原因等导致工程无法按约定工期完成，双方应协商确定延期后的竣工日期和违约责任。3.工程质量保修：施工方应按照约定承担工程质量保修责任，如在保修期内出现质量问题，施工方应及时予以修复。4.合同价款的支付和结算：双方应按照约定的付款进度和方式进行支付，如有争议，应及时协商解决。5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协