版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建筑市场当前困境突显工期索赔的极端重要性目
录一、建筑行业当前困境二、工期索赔的极端重要性一、建筑行业当前困境房地产下行,房企持续爆雷地方政府负债超百万亿政府投资项目急剧减少低价中标项目停缓建二、工期索赔的极端重要性1、施工企业突破困局之道调价(变更、调差)索赔(工期、费用、损失、利润)保理终止履行(无效/解除合同)提起诉讼/仲裁2、索赔策略与工期索赔的极端重要性先工期、后费用索赔逾期,会不会失权?承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利《2017版施工合同示范文本》19.1承包人的索赔当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。《建设工程司法解释(一)》第10条第2款承包人未怠于主张权利,在过程中提出过影响工期的情况工期可顺延的事实未被时间所掩盖,诉讼中能够查清事实但,如发包人确信承包人不索赔工期并已作出相应安排的,不适用合理抗辩“合理抗辩”的认定标准:签证权限10、工程监理人员在签证文件上签字确认的效力如何认定?工程监理人员在监理过程中签字确认的签证文件,涉及工程量、工期及工程质量等事实的,原则上对发包人具有约束力,涉及工程价款洽商变更等经济决策的,原则上对发包人不具有约束力,但施工合同对监理人员的授权另有约定的除外。北京高院12年《解答》冯永贵作为总监代表,又是现场唯一监理,其在工程签证单上的签字,是对本案建设工程现场施工情况的真实反映。因此,其签署的工程签证单能够证明变更、签证项目的实际发生,变更、签证的工作量应当予以认定。一审判决以签证单上无监理单位签章,隆豪公司不予认可,总监理工程师不知情为由,认定上述签证单是冯永贵超越权限的个人行为,不能作为结算工程款,于事实不符,于法律无据,予以纠正。(2014)民一终字第69号企信公司主张扣除的清淤4部分费用,鉴定机构于鉴定报告中均已作出相应解释。且该4部分费用所对应的签证单均有监理工程师邓某及总监理工程师张红军签字确认,虽张红军出庭作证认为其签字时并未审核签证内容,但其证言并不足以推翻有两个监理工程师签字的签证单效力。同时,企信公司提交的《选址红线图》《岩土工程勘察报告》《基础验槽资料》不能直接证明案涉工程中不存在淤泥需清除,不涉及外运工程量等,签证单的证明力还是大于证人证言及施工之前的地质资料。故原审法院未予扣除该4部分费用正确,予以维持。(2016)川民再174号三、建纬全国索赔业务研究会介绍建筑行业转型:管理精细化、索赔常态化四大片区(1+31)五大版块工期分析与索赔费
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 21《我们的呼吸》(教案)-2023-2024学年科学三年级下册青岛版
- 山西省怀仁市一中2025届高三3月月考调研考试物理试题含解析
- 12《一幅名扬中外的画》 教学设计-2023-2024学年语文三年级下册统编版
- Module 5 Unit 2 Mine is pink(教学设计)-2023-2024学年外研版(一起)英语五年级下册
- 山东省阳谷县二中2025年高三下学期第十二周周测(1)物理试题含解析
- 幼儿园小班秋天教案
- 民事诉讼法与仲裁制度分类模拟9
- 山东省青岛5中2025届初三年级5月份三校联考数学试题含解析
- 2024年飞机货物自动装卸系统项目建议书
- 2024年核仪器设备项目发展计划
- 道德与法治(二上)大单元教学设计之《我们生活的地方》课件
- 医院文件盒侧面标签模板
- 《工业控制网络》课件
- (中职)电子技术基础与技能(电子信息类)教案
- 金山区临床病理诊断中心工作方案(试行)
- 初中语文人教八年级上册《学写传记》说课稿
- 现场安全文明施工管理标准化手册
- 《现代写作教程》第二章写作主体与客体
- 中国古典园林史第二章-园林的生成期课件
- 医患沟通学练习试题和答案解析(全)
- 公路施工技术ppt课件(完整版)
评论
0/150
提交评论