开发商签订改造合同范本

开发商签订改造合同范本第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]合同签订日期：[填写合同签订日期]甲方（以下简称“开发商”）：[填写开发商全称]地址：[填写开发商地址]联系方式：[填写开发商联系方式]乙方（以下简称“改造方”）：[填写改造方全称]地址：[填写改造方地址]联系方式：[填写改造方联系方式]鉴于开发商拟对位于[填写项目地址]的项目进行改造，为确保改造工程的顺利进行，提高项目品质，现甲乙双方经充分协商，就项目改造事宜达成一致，签订本合同。一、改造工程内容1.1乙方负责对甲方项目进行改造，包括但不限于：[填写改造内容]二、改造工程质量标准2.1乙方应按照甲方提供的改造方案和设计要求进行施工，确保改造工程质量符合国家标准及行业规定。2.2乙方应选用符合国家标准的材料、设备及配件，并保证其质量。2.3乙方应严格按照施工图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保工程安全。三、改造工程进度3.1乙方应按照甲方提供的施工时间表完成改造工程。3.2乙方应确保改造工程关键节点按甲方要求顺利进行，如遇特殊情况，乙方应及时与甲方沟通，协商调整施工计划。四、改造工程费用4.1乙方应按照甲方提供的预算报价进行施工，如有超出部分，需事先征得甲方同意。4.2甲方应按照合同约定支付乙方工程款项，具体支付方式如下：4.2.1工程进度款：按照工程实际进度，甲方应支付乙方工程进度款的[填写比例]%；4.2.2竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的工程款项。五、知识产权5.1改造工程中所涉及的设计、施工、技术等成果，其知识产权归甲方所有。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成改造工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×[填写比例]%。6.2甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[填写年限]年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：[填写合同签订日期]1.改造方案及设计图纸2.施工预算报价3.施工时间表4.材料、设备及配件清单5.施工规范和操作规程第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同签订日期：[填写合同签订日期]甲方（以下简称“开发商”）：[填写开发商全称]地址：[填写开发商地址]联系方式：[填写开发商联系方式]乙方（以下简称“改造方”）：[填写改造方全称]地址：[填写改造方地址]联系方式：[填写改造方联系方式]丙方（以下简称“第三方主体”）：[填写第三方全称]地址：[填写第三方地址]联系方式：[填写第三方联系方式]鉴于开发商拟对位于[填写项目地址]的项目进行改造，为确保改造工程的顺利进行，提高项目品质，现甲乙丙三方经充分协商，就项目改造事宜达成一致，签订本合同。一、第三方主体职责1.1丙方作为独立的第三方主体，负责对甲方和乙方之间的改造工程进行质量监督、进度协调和争议调解。1.2丙方应确保改造工程质量符合国家标准及行业规定，对乙方的施工过程进行全程监控。1.3丙方应协调乙方按照甲方提供的施工时间表完成改造工程，确保工程进度顺利。二、甲方权益保障2.1乙方应接受丙方的监督和管理，确保改造工程质量、进度和安全符合甲方要求。2.2甲方有权根据丙方的监督报告，对乙方进行工程进度款支付和工程验收。2.3甲方在合同履行过程中，有权要求丙方提供工程监督报告，并对报告中的问题提出整改要求。三、乙方义务及限制3.1乙方应按照甲方和丙方的要求，按时完成改造工程，并保证工程质量。3.2乙方应遵守国家法律法规和行业规定，不得擅自变更工程内容、材料和设备。3.3乙方在合同履行过程中，如有违约行为，甲方有权按照约定向乙方追讨违约金。四、第三方主体权益4.1丙方应按照合同约定，履行工程监督职责，确保改造工程顺利进行。4.2丙方有权根据合同约定，收取甲方支付的委托费用。五、违约责任及争议解决5.1乙方未按照约定完成改造工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×[填写比例]%。5.2甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。5.3本合同履行过程中发生的争议，首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[填写年限]年。6.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________丙方（盖章）：________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________丙方代表（签名）：______________签订日期：[填写合同签订日期]1.改造方案及设计图纸2.施工预算报价3.施工时间表4.材料、设备及配件清单5.施工规范和操作规程第三方主体介入的意义和目的：第三方主体的介入旨在确保改造工程的质量和进度得到有效控制，同时为甲方提供独立的监督和评估。丙方作为独立的第三方主体，可以对乙方进行有效的质量监督和管理，确保工程质量符合国家标准及行业规定。同时，丙方可以协调乙方按照甲方提供的施工时间表完成改造工程，确保工程进度顺利。甲方为主导的目的和意义：甲方作为项目的主体，有权对改造工程的质量和进度进行监督和管理。通过引入第三方主体丙方，甲方可以得到更独立的监督和评估，确保工程质量和进度的合规性。同时，甲方可以通过丙方的监督和管理，对乙方进行有效的约束，确保乙方按照合同约定完成改造工程。此外，第三方主体的介入也有助于解决甲方与乙方之间的争议，确保合同的顺利履行。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同签订日期：[填写合同签订日期]甲方（以下简称“开发商”）：[填写开发商全称]地址：[填写开发商地址]联系方式：[填写开发商联系方式]乙方（以下简称“改造方”）：[填写改造方全称]地址：[填写改造方地址]联系方式：[填写改造方联系方式]丙方（以下简称“第三方主体”）：[填写第三方全称]地址：[填写第三方地址]联系方式：[填写第三方联系方式]鉴于开发商拟对位于[填写项目地址]的项目进行改造，为确保改造工程的顺利进行，提高项目品质，现甲乙丙三方经充分协商，就项目改造事宜达成一致，签订本合同。一、第三方主体职责1.1丙方作为独立的第三方主体，负责对甲方和乙方之间的改造工程进行质量监督、进度协调和争议调解。1.2丙方应确保改造工程质量符合国家标准及行业规定，对乙方的施工过程进行全程监控。1.3丙方应协调乙方按照甲方提供的施工时间表完成改造工程，确保工程进度顺利。二、乙方权益保障2.1甲方应接受丙方的监督和管理，确保改造工程质量、进度和安全符合乙方要求。2.2乙方有权根据丙方的监督报告，对甲方进行工程进度款支付和工程验收。2.3乙方在合同履行过程中，有权要求丙方提供工程监督报告，并对报告中的问题提出整改要求。三、甲方义务及限制3.1甲方应按照乙方和丙方的要求，按时完成改造工程，并保证工程质量。3.2甲方应遵守国家法律法规和行业规定，不得擅自变更工程内容、材料和设备。3.3甲方在合同履行过程中，如有违约行为，乙方有权按照约定向甲方追讨违约金。四、第三方主体权益4.1丙方应按照合同约定，履行工程监督职责，确保改造工程顺利进行。4.2丙方有权根据合同约定，收取乙方支付的委托费用。五、违约责任及争议解决5.1甲方未按照约定完成改造工程，乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×[填写比例]%。5.2乙方未按照约定支付工程款项，甲方有权拒绝继续施工，并有权要求乙方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。5.3本合同履行过程中发生的争议，首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[填写年限]年。6.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________丙方（盖章）：________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________丙方代表（签名）：______________签订日期：[填写合同签订日期]1.改造方案及设计图纸2.施工预算报价3.施工时间表4.材料、设备及配件清单5.施工规范和操作规程乙方为主导的目的和意义：乙方作为项目的主体，有权对改造工程的质量和进度进行监督和管理。通过引入第三方主体丙方，乙方可以得到更独立的监督和评估，确保工程质量和进度的合规性。同时，乙方可以通过丙方的监督和管理，对甲方进行