2024年度矿山边坡喷锚加固工程分包协议

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年度矿山边坡喷锚加固工程分包协议本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程内容1.2分包工程地点1.3分包工程时间2.分包商的义务与责任2.1分包商资质要求2.2分包商施工标准2.3分包商安全生产要求3.发包人的义务与责任3.1发包人提供的条件3.2发包人的监督与协调3.3发包人的安全保障4.工程质量与验收4.1工程质量标准4.2验收程序与标准4.3工程质量争议的处理5.工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期延误的处理5.3提前完工的奖励6.工程款项的支付6.1工程款项的计算方式6.2工程款项的支付时间与方式6.3工程款项的扣除与退还7.违约责任7.1分包商的违约行为7.2发包人的违约行为7.3违约责任的赔偿方式8.合同的变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件8.3合同变更与解除的法律后果9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁程序9.3法院诉讼10.保密条款10.1保密信息的范围10.2保密信息的保护期限10.3违反保密条款的后果11.合同的生效与终止11.1合同的生效条件11.2合同的终止条件11.3合同终止后的义务履行12.法律适用与争议解决12.1合同适用的法律12.2争议解决的方式13.其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3分包商员工的福利与保险14.附件14.1工程设计图纸14.2分包工程量清单14.3工程验收标准第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程内容分包商同意按照发包人提供的设计图纸和工程量清单，完成矿山边坡喷锚加固工程的施工。包括但不限于喷锚施工、锚杆安装、注浆作业、施工现场的临时设施建设及拆除等。1.2分包工程地点分包工程位于【具体地址】，具体施工范围以发包人提供的设计图纸和工程量清单为准。1.3分包工程时间分包工程的施工期自合同签订之日起至工程验收合格之日止。施工期预计为【具体天数】天。第二条：分包商的义务与责任2.1分包商资质要求分包商应具备合法有效的营业执照、相关施工资质证书以及具备喷锚加固工程施工经验和能力。分包商须为所有施工人员购买工伤保险，并为施工过程中可能对第三方造成损害承担责任。2.2分包商施工标准分包商应严格按照发包人提供的设计图纸、施工方案和工程技术标准进行施工。分包商应确保施工过程中的安全、质量、进度等满足发包人的要求。2.3分包商安全生产要求分包商必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，做好施工现场的安全防护工作，确保施工过程中不发生安全事故。第三条：发包人的义务与责任3.1发包人提供的条件发包人应向分包商提供施工所需的场地、道路、水电等基础设施，并保证施工期间畅通无阻。发包人应负责办理与施工相关的许可和批准手续。3.2发包人的监督与协调发包人应指派专人对分包工程的施工进行监督与协调，确保分包商按照合同约定完成工程。发包人应提供必要的施工图纸和技术资料，确保分包商正确施工。3.3发包人的安全保障发包人应负责施工现场外的安全保障工作，包括土地征用、青苗赔偿、民事纠纷处理等，确保分包商能够顺利进行施工。第四条：工程质量与验收4.1工程质量标准分包商应按照发包人提供的设计图纸、施工方案和工程技术标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和合同要求。4.2验收程序与标准工程完工后，分包商应按照合同约定的验收程序进行自检，并向发包人申请验收。验收合格后，发包人应向分包商支付合同约定的工程款项。验收不合格的，分包商应按照验收意见整改，并重新申请验收。4.3工程质量争议的处理如发包人对分包工程的工程质量有异议，应在验收合格后【具体天数】内向分包商提出，并提供详细的质量问题说明。分包商应在收到异议后【具体天数】内进行整改，直至满足发包人的要求。第五条：工程进度与工期5.1工程进度计划分包商应按照合同约定的施工期限制定详细的施工进度计划，并报发包人批准。分包商应按照批准的施工进度计划组织施工，确保工程按期完工。5.2工期延误的处理如分包商因自身原因导致工程延期，应按照合同约定向发包人支付违约金。如发包人原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。5.3提前完工的奖励如分包商提前完成工程，经发包人验收合格后，发包人应按照合同约定给予分包商提前完工奖励。第六条：工程款项的支付6.1工程款项的计算方式工程款项根据分包商实际完成的工程量，按照合同约定的单价和总价进行计算。工程款项的计算方式如下：（1）工程量清单内项目：按照实际完成的工程量乘以合同约定的单价计算。（2）工程量清单外项目：按照发包人批准的设计图纸和工程量清单计算。6.2工程款项的支付时间与方式发包人应在验收合格后【具体天数】内，向分包商支付合同约定的工程款项的【具体比例】。剩余款项在工程完工并经验收合格后【具体天数】内支付。6.3工程款项的扣除与退还分包商如发生违约行为，发包人有权从应支付的工程款项中扣除相应的违约金。如分包商提前完工并经验收合格，发包人应退还相应的质保金。第八条：违约责任7.1分包商的违约行为（1）未按照合同约定完成工程；（2）工程质量不符合合同约定；（3）工期延误超过合同约定的期限；（4）违反合同约定的保密条款；（5）其他违反合同约定的行为。7.2发包人的违约行为（1）未按照约定时间支付工程款项；（2）未按照约定提供施工条件；（3）未按照约定时间办理相关许可和批准手续；（4）其他违反合同约定的行为。7.3违约责任的赔偿方式违约方应按照合同约定承担违约责任，向对方支付违约金。违约金的计算方式为：违约方应支付的违约金=合同总价×违约比例。如违约行为给对方造成损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。第九条：合同的变更与解除8.1合同变更的条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更不得违背国家法律法规、政策以及合同的基本原则。8.2合同解除的条件合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除不得违背国家法律法规、政策以及合同的基本原则。8.3合同变更与解除的法律后果合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的协议履行各自的权利和义务。如合同变更或解除给一方造成损失的，损失方有权要求对方承担赔偿责任。第十条：争议解决9.1争议解决方式（1）仲裁；（2）诉讼。9.2仲裁程序如选择仲裁，双方应共同向约定的仲裁委员会提交仲裁申请。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。9.3法院诉讼如选择诉讼，双方应向合同约定的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应遵守法院的审判规则，履行判决、裁定。第十一条：保密条款10.1保密信息的范围双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息。保密信息的具体范围由双方在保密协议中约定。10.2保密信息的保护期限双方对保密信息的保护期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起【具体年限】内有效。10.3违反保密条款的后果如一方违反保密条款，泄露对方保密信息，泄露方应承担违约责任，向对方支付违约金。如泄露行为给对方造成损失的，泄露方还应承担相应的赔偿责任。第十二条：合同的生效与终止11.1合同的生效条件合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。11.2合同的终止条件（1）工程完工，并经验收合格；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同约定的终止条件出现；（4）法律、法规规定的其他终止条件。11.3合同终止后的义务履行合同终止后，双方应按照合同约定履行后续义务，包括但不限于工程保修、资料移交、结算支付等。第十三条：法律适用与争议解决12.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决的方式双方在合同中未约定争议解决方式的，应按照中华人民共和国法律规定的方式解决争议。第十四条：其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按照中华人民共和国法律规定和合同约定处理。13.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.3分包商员工的福利与保险分包商应依法为员工购买社会保险，并负责员工的工资、福利等事项。附件14.1工程设计图纸14.2分包工程量清单14.3工程验收标准第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸该附件应包括矿山边坡喷锚加固工程的所有设计图纸，包括但不限于工程布局图、施工详图、材料规格书等。设计图纸应清晰、完整，足以指导分包商进行施工。附件2：分包工程量清单该附件应详细列出矿山边坡喷锚加固工程的各项工程量，包括工程名称、工程量、单位、单价、总价等信息。工程量清单应准确反映工程实际需求。附件3：工程验收标准该附件应明确矿山边坡喷锚加固工程的验收标准，包括工程质量、安全、进度等方面的要求。验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定。示例：分包商未能在约定的时间内完成工程，或完成的工程经检验不合格。2.分包商未按照合同约定时间支付工程款项。示例：分包商在合同约定的时间内未能支付工程款项。3.分包商违反合同约定的保密条款。示例：分包商泄露了发包人的商业秘密或技术秘密。4.发包人未按照合同约定提供施工条件，或未按照约定时间办理相关许可和批准手续。示例：发包人未能在合同约定的时间内提供施工所需的土地、道路等基础设施，或未能及时办理施工许可。违约责任认定标准：1.违约金的计算方式为：合同总价×违约比例。2.如违约行为给对方造成损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。