建设工程合同管理考试题与答案

建设工程合同管理考试试题及答案

篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版

1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投

标，其投标书中投标人的名称应为（卜

A:该施工企业

B:该外地的分公司

C:项目经理部

D:项目经理

答案:A

解析:参见教材P4法人资格

2、关于合同鉴定的说法，正确的是（卜

A:经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证

B:法律规定强制实施合同鉴定

C:合同鉴定的效力不限于我国国

D:合同鉴定由工商行政管理机关作出

答案:D

解析:参见教材P20合同公证于鉴证的区别

3、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供

货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经

营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付

设备货款的行为行使的是（卜

A:同时履行抗辩权

B:后履行抗辩权

C:不安抗辩权

D:先诉抗辩权

答案:C

解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）

经营状况严重恶化。

4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制

执行法律效力的是（卜

A:和解

B:民间调解

C:行政调解

D:诉讼

答案:D

解析:参见教材P47倒数第1行

5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。

该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万

元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，

经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B

银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（卜

A:A银行1000万元，B银行XX万元

B:A银行1800万元,B银行1200万元

C:A,B银行各项工作1500万元

D:A银行XX万元，B银行1000万元

答案:A

解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿

6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函

属于（卜

A:留置担保

B:保证担保

C:抵押担保

D:质押担保

答案:B

解析:参见教材P12施工投标保证

7、要约与要约邀请的共同特征是（卜

A:容具体明确

B:具备合同的一般条款

C:明示订立合同的意思表示

D:对行为人具有约束力

答案:C

解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念

8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，

正确的是（卜

A:行使权利的时间要求相同

B:行使权利的条件要求相同

C:通知到达对方的时间要求相同

D:行为生效的条件不同

答案:D

解析:参见教材P27要约的撤回和撤销

9、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若

该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是

(b

A:合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效

B:合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效

C:诉讼解决合同争议

D:合同无效后，应通过按先仲裁，后诉讼的程序解决争

议

答案:B

解析:仲裁协议独立存在，合同的无效，不影响仲裁协议

的效力。

10、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，

保险人承担保险责任的开始时间是(卜

A:中标通知书发出日

B:施工合同协议书签字日

C:保险合同签字日

D:工程材料运抵施工现场日

答案:D

解析:参见教材P15保险期限

11、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产

生影响的说法，正确的是（bA:合同应加盖变更后名称

的公章方可继续有效

B:合同需要重新登记备案后继续有效

C:合同需要双方重新签字盖章后继续有效

D:合同的效力不受影响

答案:D

解析:参见教材P36倒数第4行

12、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执

行的是政府指导价、价格为4000元/吨，合同约定XX年3

月1日提货，但施工企业愈期至XX年4月10日才提货，

而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应

商的钢材款应按（bA:4500元/吨计算并追加违约金

B:4000元/吨计算并追加违约金

C:4500元/吨计算

D:4000元/吨计算

答案:C

解析:参见教材P38第10〜13行

13、关于合同转让的说法，正确的是（卜

A:债权人转让权利，不需经债务人同意

B:债权人转让权利，不需通知债务人

C:债务人转移义务，不需经债权人同意

D:债务人转移义务，新债务人不承担从债务

答案:A

解析:参见教材P41第18行

14、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人

一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为（卜

A:不可抗力发生日

B:发出通知日

C:通知到达对方日

D:对方同意日

篇二：建设工程合同管理选择题及答案

监理工程师试题建设工程合同管理（三）

一、单项选择题（每题的备选答案中，只有一个最符合

题意）

1.《招标投标法》规定，可不进行招标的项目是（卜

A.救灾工程项目

B.外国政府贷款项目

C.国家融资项目

D.大型基础设施项目

答案A

2.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以（1

A.请求上级主管部门进行

B.临时组建机构进行招标

C.委托招标代理机构进行

D.聘请专家顾问指导进行

答案C

3.招标人选择招标代理机构时，（）不是必须满足的条

件。

A.招标代理机构必须是法人

B.有从事招标代理业务的营业场所

C.有能够编制招标文件的能力

D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”答

案A

4.下列有关招标代理机构的说法错误的是（卜

A.招标代理机构与行政机关无隶属关系

B.招标代理机构应在委托围办理招标事宜

C.上级主管部门可以指定招标代理机构

D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认

定答案C

5.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，

可采用（）合同。

A.单价

B.总价

C.成本加酬金

D.综合单价

答案B

6.招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可

进行招标工作。

A.立项批准

B.征地许可

C.安全许可

D.申请招标

答案D

7.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招

标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以（）

为准。

A.现场考察时招标人口头解释

B.招标文件规定

C.书面函件

D.仲裁机构裁定

答案C

8.采用综合评分法评标时，以（）为最优。

A.报价最低标书

B.报价最高标书

C.报价接近标底标书

D.得分最高的投标书

答案D

9.作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以（）为准。

A.投标价

B.标底价

C.评标价

D.中标价

答案C

10.定标的主要依据是（卜

A.评标报告

B.投标文件

C.招标文件

D.投标价格

答案A

11.通常将勘察任务包括在（）围。

A.设计招标

B.监理招标

C.施工招标

D.前期准备

答案A

12.关于设计招标下列说法错误的是（方

A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成

可实施方案的竞争

B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技

术设计和施工图设计阶段

C.设计招标应采用设计方案竞选的方式

D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细

答案B

13.设计招标应采用（）方式进行招标。

A.公开

B.邀请

C.询价

D.方案竞选

答案D

14.设计招标开标时，应由（）说明设计方案构思。

A.招标人

B.投标人

C.总监理工程师

D.工程师

答案B

15.监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。

A.能力

B.人员

C.设备

D.报价

答案A

16.监理招标宜采用的招标方式为（卜

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.监理规划或大纲竞选

答案B

17.根据被监理合同的难易程度，将采购通用建筑材料购

销合同的监理工作并入（）围之。

A.物资采购监理

B.勘察设计监理

C.施工监理

D.专门的监理单位

篇三：建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理考核题

1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试

（上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将

答案手写A4答题纸上，于规定时间交到学习中心，哈站交

到班主任处。未预约的学生提交的容作废处理，预约后不按

规定时间提交按旷考处理。

（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标

清题号)

一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备

选项中，只有1个最符合题意)

1.一个买卖合同执行的是政府定价，XX年2月1日订

立合同时价格为每千克100元，合同规定XX年4月1日交

货，违约金为每千克10元，交货后10日付款，但卖方直至

XX年4月1日交货，而政府定价于XX年5月1日调整为

每千克120元，买方直至XX年6月1日才付款，买方应当

按照每千克(D)元向卖方付款。

A.

C.120D.130

2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种(D)。

A.合法行为B.违法行为

C.自然事件D.社会事件

3.合同法律关系(A)，是参加合同法律关系，享有相应权

利、承担相应义务的当事人。

A.主体B.客体

C.容D.事实

4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产

生的法律后果应当由(B)承担。

A.乙项目经理B.甲施工企业

C.建设单位D.具体施工人员

5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现

象是(B)o

A.法律关系主体B.法律事实

C.法律关系客体D.法律关系容

6.在施工合同中,(D)是承包人的义务。

A.提供施工场地

B.办理土地征用

C.在保修期负责照管工程现场

D.工程施工期对施工现场的照管负责

7.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天递交正式的索

赔报告。

A.14B.28

C.7

8.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设

计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修

改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责

任应(C)o

A.追加合同价款但工期不予顺延

B.由承包人承担费用和工期的损失

C.追加合同价款并相应顺延合同工期

D.工期相应顺延但不补偿承包人的费用

9.发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知

承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接

收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时

发现部分门窗损坏，则应由(A)。

A.发包人承担损失责任

B.保管员负责赔偿损失

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人和承包人各承担损失的50%

10.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是(B)。

A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加

验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场

情况下进行的验收

B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀

疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质

量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费

用和工期损失

11.在工程建设的过程中，(C)是最为常用的一种担保方

式。

A.抵押B.留置

C.保证D.定金

12.工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工

程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实

行监理的工程，工程竣工报告还必须经(A)签署意见。

A.总监理工程师B.监理工程师

C.发包人代表D.质量监督机构负责人

13.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如

果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常

施工的追加合同价款和工期处理为(A)。

A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担

B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担

C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延

D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿

14.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，

此项工作应属于(B)。

A.正常工作B.附加工作

C.额外工作D.意外工作

15.下列关于合同生效的时间说法不正确的是(C)。

A.一般说来，依法成立的合同，自成立时生效

B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效

C.附解除条件的合同，自条件成就时生效

D.附生效条件的合同，自条件成就时生效

16.FIDIC施工合同条件规定，用从(B)之日止的持续

时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。

A.开工日起至颁发接收证书

B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

C.颁发接收证书日起至颁发履约证书

D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

17.在施工合同中，项目经理是(B)授权的，派驻施工场

地的承包人的总负责人。

A.发包人单位法定代表人B.承包人单位法定代表人

C.总监理工程师D.发包人代表

18.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提

交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包

商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(C)。

A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主

做决定

C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师

做决定

19.设计合同履行过程中，(A)属于设计人的责任。

A.确定设计参数的取值

B.组织对设计成果的鉴定

C.办理设计成果的报批手续

D.为现场的设计人员提供必要的工作条件

20.无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向(D)

撤销。

A.建设行政主管部门B.质量监督机构

C.监理单位D.仲裁委员会

21.在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，承包方

应当承担违约责任。

A.不可抗力B.承包方的设备损坏

C.设计变更D.工程量变化

22.在合同权利义务终止的原因中，(A)是最主要和最常

见的原因。

A.债务清偿B.合同解除

C.免除债务D.债务抵消

23.施工合同本规定，图纸会审和设计交底应由(D)组织。

A.发包人B.承包人

C.监理人D.设计人

24.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作

车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服

务期间的车辆使用费用应由(A)。

A.监理单位承担B.承包商承担

C.委托人补偿，属于附加监理费用D.委托人补偿，属

于额外监理费用

25.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应

当采取(C)的措施。

A.将财产返还给对方B.赔偿损失

C.继续履行D.追缴财产

26.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是

(Db

A.在合同协议书应明确注明开工日期

B.在合同协议书应明确注明竣工日期

C.在合同协议书还应明确注明合同工期总日历天数

D.招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件

要求的天数

27.不属于委托监理合同监理人义务的容是(B)o

A.在委托的工程围负责合同的协调管理工作

B.负责建设工程外部协调工作

C.按合同约定派驻人员

D.不得泄露申明的秘密

28.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提

交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包

商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(C)。

A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主

做决定

C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做

决定

29.设计人完成了规定设计任务的25%时，发包人由于

建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设

计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为（C）。

A.设计人没收发包人支付的定金

B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25%的设计

费

C.发包人应支付合同价50%的设计费

D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50%的设计

费

30.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为

说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的

文件是（C）o

A.合同专用条款B.投标书

C.协议书D.合同通用条款

二、多项选择题（共15题，每题2分，共30分。每

题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错

项。）

1.下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲

裁机构变更或者撤销（ABCD）O

A.因重大误解而订立的合同

B.显失公平的合同

C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下

订立的合同

D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合

同

E.以合法形式掩盖非法目的的合同

2.建设工程监理合同示文本中规定属于额外监理工作的

情况包括（AE）O

A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完

成的善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承

担

D.应委托人要求监理单位提出更改服务容建议后增加

的工作容

E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影

响消失后恢复监理服务前的准备工作

3.为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料

和文件包括（BCDE）o

A.设计方案B.规划许可文件

C工程勘察资料D.限额设计要求

E.高于设计规要求的标准

4.在施工合同中，（ABE）属于发包人应当完成的工作。

A.使施工现场具备施工条件

B.提供施工场地的工程地质资料

C.提供工程进度计划

D.向工程师提供在施工现场办公的设施

E.开通施工场地与城乡公共道路的通道

5.下列关于竣工验收说法正确的是(ABE)。

A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未

经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用

B.发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，

由发包人承担责任

C.竣工验收是指整体工程的竣工验收

D.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报

告后14天，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构

和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案

E.发包人在验收后14天给予认可或提出修改意见。发

包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天不组织验收，

或验收后14天不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认

可

6.索赔按目的划分包括(CE)。

A.综合索赔B.单项索赔

C.工期索赔D.合同索赔

篇四：建设工程合同管理-题库答案_pdf

建设工程合同管理题库

目录

001建设工程合同管理法律基

础.................................2

002合同法律制

度..............................................3

003建设工程招标管

理..........................................6

004建设工程委托监理合

同......................................8

005建设工程勘察设计合同管

理.................................10

006建设工程施工合同管

理......................................10

007建设工程物资采购合同管

理.................................13

008FIDIC合同条件下的施工管

理...............................13

009建设工程施工索

赔..........................................14

010综合练

习.................................................

15

011省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第一

套）..............17

012省建设监理人员中级水平考试模拟试题(第二

套)........21

013省建设监理人员中级水平考试模拟试题(第三

套)........25

014省建设监理人员中级水平考试模拟试题(第四

套)........29

001建设工程合同管理法律基础

一、单项选择题

1、能够作为保证人的是()。

A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园

C.仅对接受定金的设计单位D.仅对委托人2、定金作为

设计合同担保方式时，定金()有约束力。A.仅对提供担保的

第三方B.对当事人双方

3、债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式

为()。

A.保证B.抵押C.质押D.留置

4、企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属

于()的法律行为。

A.法定代理B.指定代理C.代表企业D.代表部门

5、为了调整债务人、担保人和债权人之间所发生的民

商事务关系的法律规是()。

A.保险法B.抵押法C.定金法D.担保法

6、我国《担保法》规定，采用抵押担保时，其抵押物

应当是()。

A.交付动产B.交付不动产C.货币D.只交付不动产的法

律文书

7、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自()之日起生

效。

A.签订B.登记C履行D.主合同生效

8、下列财产可以抵押的是()。

A.土地所有权

C.抵押人所有的房屋B.抵押人依法承包但未经发包人

同意的荒山的土地使用权D.有争议的财产

9、保险合同中的保险人对于()事故造成的财产或人身损

失赔偿保险金。

A.一切B.偶然C.合同约定D.自然

10、我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项

目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之

一为()。

A.发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用

B.承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用

C.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包

人办理保险、支付保险费用

D.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包

人办理保险、支付保险费用

11、公证机关进行公证的依据是o,这是自愿原则的体

现。

A.公证协议B.当事人的申请C.行政法律规定D.法律

规定

12、经过鉴证的合同()。

A.人民法院应当作为认定事实的依据

C.该合同具有强制执行的效力B.该合同具有法律约束

力D.人民法院仍需进行质证，审查确定其效力

13、业主投保“建设工程一切险”时，他应在保险合同上

列明()为被保险人。

A.业主和承包商B.监理工程师C.业主D.承包商

14、业主投保“建设工程一切险后，工程项目建设过程

中的()。

A.一切风险转移给保险公司

C.部分风险转移给保险公司B.全部风险转移给承包商

D.全部风险仍由业主承担

15、合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表

人签订的合同将()。

A.仍然有效B.自行终止C.合同无效D.双方重新协商另

签合同

16、按照法律规定，不能成为建筑施工合同的担保人的

是()。

A.贸易公司B.建筑公司C.建设主管部门D.银行

17、下列财产中，()可作为抵押物进行抵押。

A.学校、医院等教育、医疗设施B.抵押人依法承包的荒

山土地使用权

C.抵押人依法被监管的财产D.抵押人依法有权处分的

国有土地使用权

18、投保“建筑工程一切险后，被保险人实际受到的损

害将由保险公司赔偿()。

A.全部损失B.规定为除外责任的损失

C.在承保责任围的全部损失，但不超过本保险单明细表

中列明的累计赔偿限额

D.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失

19、公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这主要

体现()原则。

A.平等B.自愿C.公平D.诚实信用

二、多项选择题

1、指定代理只在没有()的情况下适用。

A.委托代理人B.指定代理人C.法定代表人D.法定代理

人E.被代理人

2、依法可以抵押的财产为0。

A.抵押人所有的房屋

D.抵押人所有的机器B.抵押人所有的专利权C.抵押人

所有的商标专用权E.抵押人依法有权处分的国有土地使用

权

3、投保建设工程一切险的工程项目可获得保险公司赔

偿的受损失原因有()。

A.被保险人故意行为B.地震C.盗窃D.维修保养不善

使工程失灵E.设计错误

4、法律规中所指的法律“事件”包括()。

A.地震灾害B.社会动乱C.甲方的违约行为D.乙方的

违约行为E.非甲乙方责任的火灾

5、保险公司对“建筑工程一切险’开始承担保险责任的日

期,应是()。

A.业主提供场地日

002合同法律制度

一、单项选择题

1、当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重

侵害条款的请求后()。

A.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同B.仲裁

机构可裁定变更该合同

C.仲裁机构可裁定撤销该合同D.应移交法院判定变更

该合同B.承包商提交履约保函日C.投保工程开工日D.承

保项目所用材料卸至工地日E.投保工程投保日

2、合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或未

完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的()进行修订

或调整所达成的协议。

A.形式B.容C.主体D.客体

3、当事人行使不安抗辩权的法律效果是()。

A.终止合同B.解除合同C.恢复履行合同D.中止履行

合同

4、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损

失时，违约方()。

A.可拒绝赔偿B.不得提出异议C.可中止履行义务D.

可要求仲裁机构予以适当减少

5、A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，

法定代表人易人。由于经营方针改变，B公司不愿履行A

公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于()。

A.继续有效B.因A公司已不存在而无效

C.合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效

D.需与B公司协商变更部分合同条款的容后才能继续有

效

6、按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行

情发生波动，则()。

A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B.

价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

C.无论上涨还是下降均按新价格执行D.无论上涨还是

下降均按原合同价格执行

7、如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，

则只能通过()作为解决争议的最终方式。

A.调解B.和解C.诉讼D.仲裁

8、当合同履行过程中发现，对给付货币的地点，合同

中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，根据《合

同法》，应在()履行。

A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.货币

存放地D.货币使用地

9、合同当事人向中级人民法院申请撤销裁决所提供的

证据不包括()。

A.无仲裁协议B.裁决所根据的证据无效C.裁决中有受

贿行为D.裁决对当事人不利

10、债权人的()是指因债务人怠于行使其到期债权，对

债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名

义行使债务人的债权。

A.撤销权B.代位权C.先履行抗辩权

11、可撤销的合同在撤销前，属于()合同。

A.无效B.有效C.既未成立也未生效D.虽未成立但已

生效D.后履行抗辩权

12、在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭

或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以()。

A.视为撤回仲裁申请B.视为无仲裁协议C.缺席裁决D.

移交人民法院判决

13、仲裁应当()进行。

A.不开庭B.开庭但不公开C.公开开庭D.书面审理，当

事人不出庭

14、双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，

应当采取()的措施。

A.将财产返还给对方B.赔偿损失C.继续履行D.追缴

财产

15、合同生效应当具备的条件不包括()。

A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B.

意思表示真实

C.不违反法律或者社会公共利益D.必须采用一定的合

同形式

16、合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确,

首先应当采用()确定价款。

A.补充协议B.合同有关条款C.交易习惯D.按照通常标

准

17、某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发

包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合

同,此时应当()。

A.认定合同有效B.认定合同无效C.认定合同成立D.认

定合同不成立

18、某设备制造工程合同中按市场价格对合同价格作出

了约定，在履行合同时，发现某部分工程价款约定不明，

则应()。

A.按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算B.按照

履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付

C.按照订立合同时，发包人所在地的市场价格支付D.

按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算

19、某公司与他人订立合同后，分为A、B两企业。某

公司未告知他人的情况下，他人有权()。

A.解除合同

二、多项选择题

1、合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也

可能执行政府定价或政府指导价。下列说法正确的有()。

A.如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波

动不应影响合同价，合同仍执行原价格

B.如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情

波动的新价格执行

C.如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交

付期限政府价格调整时，按照交付时的价格计价

D.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物

的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原

价格执行

E.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物

或者逾期付款的，遇价格上涨时，接新价格执行；价格下

降时，按原价格执行

2、在合同仲裁制度中，首席仲裁员由()。

A.当事人共同选定B.仲裁申请人选定C.未申请仲裁一

方当事人选定B.撤销合同C.将标的物提存D.要求A、B两

企业对合同承担连带责任

D.当事人共同委托仲裁委员会主任指定E.仲裁委员会

主任无须经委托可以直接指定

3、在下列几种情形中，()合同是可变更的合同。

A.损害公共利益的

D.因重大误解而订立的B.以合法活动掩盖非法目的的

C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的E.在订立合同

时显失公平的

4、承担违约责任的形式有()。

A.变更合同B.解除合同C.继续履行合同D.赔偿损失E.

移交合同

5、法律规定出现下列情况之一者，合同当事人依法可

以要求解除合同()。

A.合同标的物已经灭失时

C.约定的解除条件成熟时B.因不可抗力致使不能实现

合同目的的D.权利人考虑到订购的货物市场价格下降时E.

债权人免除债务

篇五：《建设工程合同管理》习题及答案

《建设工程合同管理》习题及答案

一、判断题

1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程

暂停，承包商均有权索赔。(B)

A、是B、否

2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况

严重恶化，就可以行使不安抗辩权。(B)

A、是B、否

3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协

商确定中标价格(B)

A、是B、否

4、保留金待竣工验收合格后一次发还。(B)

A、是B、否

5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的

权力终止了(B)

A、是B、否

6、若投标人的报价明显低于标底15%,且不能证明能

按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标

处理。

(A)

A、是B、否

7、转让是属于合同主体的变更。(A)

A、是B、否

8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，

合同不再具备法律效率(A)

A、是

B、否

9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提

供格式条款一方的解释。(B)

A、是B、否

10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价

值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标(A)

A、是

B、否

11、《公路工程施工监理合同本》规定业主经与监理单

位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员(B)

A、是B、否

12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示

或暗示的所有责任，义务和一般风险。(A)

A^是B、否

13、保证合同的当事人是债权人和保证人(A)

A、是B、否

14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，

合同不再具备法律效率(B)

A、是B、否

15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于

建设工程合同的有关规定。(A)

A、是B、否

16、根据“担保法’的规定，医院、学校不能作为保证合

同的担保人(A)

A、是B、否

17、招标是要约，投标是承诺。(B)

A、是B、否

18、转让是属于合同主体的变更。(A)

A、是B、否

19、代理不合法的合同属于无效合同。(B)

A、是B、否

20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责

任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索

赔报告(B)

A、是B、否

二、单项选择题

1、施工合同发包人投保“建设工程一切险’的目的是为了

(C)o

A、避免风险

B、克服风险

C、转移风险

D、控制风险

2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权

发布暂停施工指令。属于(D)的暂停施工，承包商可能得到

补偿。

A、合同中有规定

B、由于不利的现场气候条件影响

C、为工程施工安

D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致

3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经

工程师批准后，应由(B\

A、承包人办理申报手续，发包人承担费用

B、承包人办理申报手续，承包人承担费用

C、发包人办理申报手续，承包人承担费用

D、发包人办理申报手续，发包人承担费用

4、不属于委托监理合同监理人义务的是(A)。

A、工程建设外部协调工作

B、按合同约定派驻监理人员

C、不泄露委托人申明的秘密

D、运用合理技能认真勤奋地工作

5、工程师有权处理的索赔是承包商(A)。

A、依据合同条款提出的索赔

B、依据法律法规提出的索赔

C、提出的道义索赔

D、提出的缺少证据索赔

6、FIDIC施工合同条件规定对已达到基本竣工的工程,

由于非承包商原因影响不能进行竣工试验，工程师应确定为

(B)。

A、工程已竣工不需竣工试验

B、工程已竣工还需竣工试验

C、经竣工试验判定是否竣工

D、经竣工试验后判定是否合格

7、承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布暂

时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通

知，工程师在48小时未作答复，承包人(A)o

A、继续后续工作的施工

B、向发包人请示复工

C、向工程师再次请示复工

D、向发包人发出解除合同通知

8、fidic合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议

时，提出争议方应首先将自己的要求(B)。

A、通知对方并与他协商

B、提交监理工程师请他作出决定

C、自己提交仲裁

D、直截提请诉讼

9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工

的标准。我国施工合同本规定订立合同时约定的合同工期概

念应为，从(C)的日历天数计算。

A、合同签字日起按投标文件中承诺

B、合同签字日起按招标文件中要求

C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺

D、合同约定的开工日起按招标文件中要求

10、合同法律关系是指合同法律规调整的、在民事流转

过程中形成的(D)关系。

A、债权与债务

B、代理与被代理

C、法人与自然人

D、权利与义务

11、发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单

位修改,(C)对修改后的设计文件负责。

A、发包人

B、原设计人

C、修改单位

D、承包人

12、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，

发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项

目，单方发出解除合同的通知。按照设计本的规定，设计人

应(D)o

A、没收全部定金补偿损失

B、要求发包人支付双倍的定金

C、要求发包人补偿实际发生的损失

D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%

13、材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通

过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付

数量多于合同约定的尾差，(Db

A、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购

方承担

B、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货

方承担

C、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购

方承担

D、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货

方承担

14、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而

招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以

(C)为准。

A、现场考察时招标人口头解释

B、招标文件规定

C、书面回函解答

D、仲裁机构裁定

15、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中

没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同

法》，应在(B)履行。

A、支付货币一方所在地

B、接受货币一方所在地

C、货币存放地

D、货币使用地

16、FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主

造成损失，对此事件(C)。

A、承包商承担部分责任

B、业主可要求承包商承担全部责任

C、如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包

商不承担责任

D、应由指定分包商承担全部责任

17、FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师(B)之

后，退还承包商合同约定的全部保留金。

A、签发工程移交证书

B、签发解除缺陷责任证书

C、签发分部工程移交证书

D、退还履约保函

18、承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此

时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指

示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率

降低，此时，承包人（Db

A、有权要求赔偿

B、只能获得增加成本的一定比例的赔偿

C、由发包人协调不同承包人间的赔偿问题

D、无权要求赔偿

19、合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行

地点的约定是不明确的，最后应当采用（D）确定。

A、补充协议

B、合同有关条款

C、交易习惯

D、在不动产所在地履行

20、必须以第三方财产提供担保的方式是（A）担保。

A、保证

B、抵押

C、质押

D、定金

21、FIDIC施工合同条件中，基准日是指(C)的日期。

A、提交履约保函的日期

B、递交投标书截止的日期

C、递交投标书截止日前28天的日期

D、签署协议书的日期

22、依据施工合同示文本通用条款，在施工合同履行中，

如果发包人不按时支付预付款，承包人可以(C)o

A、立即发出解除合同通知

B、立即停工并发出通知要求支付预付款

C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付

款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工

D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付

款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工

23、因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一

半时，应该(Bb

A、不退定金

B、按设计费一半支付

C、按全部设计费支付

D、不支付设计费

24、施工合同的履约保函有效期自(C)止。

A、施工合同签订之日起，到施工合同终止时

B、提交履约保函之日起，到工程验收合格之日

C、履约保函约定生效日起，到约定的期满之日

D、提交履约保函之日起，到工程交付使用之日

25、无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置

的财产应当是(C)。

A、违约方抵押的财产

B、违约方合同外的财产

C、违约方合同的财产

D、违约方所拥有的财产

26、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产

作为债务履行担保的担保方式是(C)o

A、定金

B、留置

C、抵押

D、质押

27、FIDIC施工合同条件所称的“合同工期”是指(D)o

A、完成合同注明的全部工程的时间

B、完成合同外全部工程的时间

C、招标文件规定完成工程的时间，加上经过批准顺延

的工期

D、中标通知书注明的完成全部工程的时间，加上经批

准顺延的工期

28、《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不

包括(D)o

A、委托人选定的质量检测机构试验数据错误

B、因非监理人原因的事由使监理人受到损失

C、委托人向监理人提出赔偿要求不能成立

D、监理人的过失导致合同终止

29、监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致

双方在”212程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的

全部监理业务，则监理责任期应理解为(C)。

A、合同写明的监理业务开始实行到完成时间

B、从合同签字之日起至合同写明的完成之日止

C、从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之

日止

D、从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监

理业务之日止

30、由于业主提供的设计图纸错误导致分包人返工，为

此分包人向承包商提出索赔。承包商(C)。

A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求

B、认为索赔成立，先行支付后再向业主索赔

C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔通知

D、不予支付。以分包人的名义向工程师提交索赔报告

31、合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法

人，原法人签订的合同(C)。

A、自然终止

B、归于无效

C、仍然有效

D、可以撤销

32、FIDIC施工合同条件规定的保留金属于(D)。

A、业主合同的暂列金

B、承包商应交付的定金

C、业主应交付的定金

D、承包商应得的工程款

33、业主与承包商的关系是(C)。

A、购销合同关系

B、经济委托关系

C、法律上的平等关系

D、委托与被委托的关系

34、监理人可单方面提出终止合同的条件之一是(C)。

A、委托人拒付支付通知中监理人要求的附加工作酬金

B、暂停执行监理业务超过3个月

C、委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上

D、委托人未能为监理人提供必需的工程资料

35、世行贷款公路项目主要采用(A)。

A、单价合同

B、总价合同

C、成本加酬金合同

D、设计施工总承包合同

36、监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致

双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全

部监理业务，则监理责任期应理解为(C)o

A、合同写明的监理业务开始实行到完成时间

B、从合同签字之日起至合同写明的完成之日止

C、从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之

日止

D、从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监

理业务之日止

37、《合同法》规定的“抗辩权”是指,一方有违约行为时

对方有权(D)o

A、撤回合同

B、撤销合同

C、解除合同

D、中止履行义务

38、施工合同文本规定，承包人有权(D)。

A、自主决定分包所承包的部分工程

B、自主决定分包和转让所承担的工程

C、经发包人同意转包所承担的工程

D、经发包人同意分包所承担的部分工程

39、能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观

现象是（B）o

A、法律关系主体

篇六：建设工程合同管理模拟（附答案）

建设工程合同管理模拟

单选题：共30题，每题1分

1、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又

可以用第三人的财产作担保的方式是（）。A.保证

B.定金

C.留置

D.质

2、FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本

原则是（）。A.由承包商负责协调管理

B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害

C.指定分包商的违约责任由承包商承担

D.承包商应向指定分包商收取协调管理

3、建设工程设计招标的特点是，选择中标人时主

要考虑各投标书的（）。A.设计方案优劣

B.投标报价高低

C.设计时间长短

D.建设工期长

4、执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在

交付期限交付合同标的时，依《合同法》的规定，遇价格下

降时，应执行（）oA.原价格

B.新价格

C.原价格和新价格的平均价

D.市场价

5、考虑到特殊行业施工容的专业要求，设备安装

工程一般采用（）方式为宜。A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.询

6、组成FIDIC合同文件的以下几部分可以互为解

释，互为说明。当出现含糊不清或

矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（）。A.合同专

用条件

B.投标书.

C.合同协议书

D.合同通用条

7、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构

仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（）。A.合同公

证书

B.仲裁协议书

C.履约保函

D.合同担保

8、某施工合同工期为300天，合同价为1500万

元人民币，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工

程量价格为10万元，则工程师应（）。A.不批准顺延工期

B.应批准顺延工期1天

C.应批准顺延工期2天

D.应批准顺延工期3

9、附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始

履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担（）oA.

违约责任

B.缔约过失责任

C.定金罚则责任

D.违约金责

10、考虑到特殊行业施工容的专业要求，设备安装

工程一般采用（）方式为宜。A.公开招标

B.邀请招标

C.方案竞赛

D.议

11、招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解

现场情况。现场考察组织工作由（）。

A.招标人承担，费用由投标人承担

B.投标人承担，费用由招标人承担

C.招标人承担，费用由招标人承担

D.投标人承担，费用由投标人承

12、承包人应在索赔事件发生后的28天，向工程

师递交（）。A.索赔依据

B.索赔证据

C.索赔报告

D.索赔意向通

13、分包商在施工现场的协调管理工作应由（）。A.

总包商负责

B.监理工程师负责

C.业主负责

D.分包商自己负

14、人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当

交由（）鉴定部门鉴定。A.法定

B.人民法院指定的

C.当事人约定的

D.仲裁庭指定

15、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标

的能力，则招标人（）。A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招

16、因设计方交图时间推迟而导致工程竣工时间的

延长，监理单位（）oA.不承担责任

B.监理单位承担全部责任

C.监理单位承担监督不力的责任

D.监理单位承担连带责

17、施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取

措施，并在不可抗力事件结束后（）h向工程师通报受灾情况

和损失情况及预计清理和修复费用。

18、施工合同示文本规定，（）应由承包人承担。A.

承包人在地下管道附近施工的防护措施费用

B.承包人由于安全措施不力造成事故而发生的费用

C.在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出

D.第三方责任造成伤亡事故发生的费

19、监理合同约定，委托人免费提供给监理机构的

测量设备，监理工作完成后，监理

人（）。A.应向委托人支付使用费并归还委托人

B.将设备免费带走

C.向委托人支付使用期间的折旧费后带走

D.不需向委托人支付任何费用将设备归还委托

20、人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当

交由（）鉴定部门鉴定。A.法定

B.人民法院指定的

C.当事人约定的

D.仲裁庭指定

21、监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。A.

能力

B.人员

C.设备

D.报

22、《中华人民共和国合同法》规定，由于一方不履

行合同义务的行为，对方可以行使的“抗辩权”是指（）的

行为。A.单方宣布合同无效

B.双方协商解除合同

C.请仲裁机构裁定合同可撤销

D.合同仍然有效，但守约方拒绝继续履行本方义

23、承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前

应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施

费由（）。A.发包人承担

B.承包人承担

C.发包人和承包