2024年版房屋建筑工程劳务分包协议

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年版房屋建筑工程劳务分包协议本合同目录一览1.劳务分包范围及内容1.1工程概况1.2分包工作内容1.3分包工作范围2.劳务分包价格及支付方式2.1劳务分包价格2.2支付方式及支付时间2.3价格调整机制3.工期及进度3.1合同工期3.2工程进度计划3.3工期延误及延长4.劳务人员管理4.1劳务人员配备4.2劳务人员培训及考核4.3劳务人员工资福利及保险5.质量及安全5.1工程质量标准5.2质量控制及验收5.3安全生产要求5.4安全事故处理6.材料及设备6.1材料供应及验收6.2设备使用及维护6.3材料及设备质量保证7.沟通协调7.1双方沟通渠道7.2协调及争议解决7.3变更及补充协议8.违约责任8.1双方违约责任8.2赔偿责任及违约金9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除及终止后的处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁及诉讼11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款12.不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力责任分配13.合同的生效、变更及解除13.1合同生效条件13.2合同变更13.3合同解除14.其他条款14.1法律适用及解释14.2附件及附录14.3合同的补充及修改第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围及内容1.1工程概况分包工程名称：房屋建筑工程工程地点：工程规模：工程结构类型：1.2分包工作内容（1）按施工图纸及施工规范要求进行施工；（2）负责分包工程范围内材料、设备的采购及质量控制；（3）负责分包工程范围内施工人员的管理、培训及工资发放；（4）负责分包工程范围内施工现场的整洁和安全；（5）参与工程质量、安全、进度、成本等方面的协调和管理工作。1.3分包工作范围分包工程范围包括：分包人应严格按照施工图纸、施工规范及技术要求进行施工，确保工程质量、安全、进度等满足总包合同的约定。第二条劳务分包价格及支付方式2.1劳务分包价格双方按照约定的工程量和单价，计算分包工程总价款为元（大写：元整）。2.2支付方式及支付时间（1）工程进度达到约定的节点时，总包人应按照实际完成工程量，支付分包工程进度款；（2）工程竣工验收合格后，总包人应在规定时间内支付分包工程尾款；（3）支付方式：银行转账、现金等方式。2.3价格调整机制如遇市场行情变化、政策调整等因素，双方可按照约定方式对分包价格进行调整。第三条工期及进度3.1合同工期合同约定的工期为个月，自分包工程开工之日起计算。3.2工程进度计划分包人应按照总包人的要求，编制工程进度计划，并报总包人审批。3.3工期延误及延长（1）如分包人原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应的违约责任；（2）如遇不可抗力等不可预见因素导致工期延误，双方可协商延长工期。第四条劳务人员管理4.1劳务人员配备分包人应根据工程需要，配备相应的施工人员，并提供人员名单给总包人。4.2劳务人员培训及考核分包人应对分包工程的施工人员进行必要的培训和考核，确保施工人员具备相应的技能和素质。4.3劳务人员工资福利及保险分包人应按时足额支付施工人员的工资、福利，并为施工人员缴纳社会保险。第五条质量及安全5.1工程质量标准分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及总包合同的约定。5.2质量控制及验收分包人应按照总包人的要求，进行质量控制和验收，确保分包工程质量满足要求。5.3安全生产要求分包人应严格遵守国家安全生产法律法规，落实安全生产责任制，确保施工安全。5.4安全事故处理如发生安全事故，分包人应立即采取措施防止事故扩大，并按照相关法律法规和合同约定承担相应责任。第六条材料及设备6.1材料供应及验收分包人应按照总包人的要求，采购、供应分包工程所需的材料，并报总包人验收。6.2设备使用及维护分包人应负责分包工程范围内设备的正常使用和维护，确保设备安全、可靠。6.3材料及设备质量保证分包人应对供应的材料和设备质量负责，确保满足工程质量要求。第八条沟通协调8.1双方沟通渠道双方应建立畅通的沟通渠道，确保工程信息的及时、准确传递。8.2协调及争议解决双方应共同协调解决工程施工过程中出现的问题和争议，必要时可邀请第三方调解。8.3变更及补充协议如工程施工过程中发生变更，双方应签订补充协议，明确变更内容和相应的责任。第九条违约责任9.1双方违约责任双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方损失。9.2赔偿责任及违约金违约方应按照合同约定支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十条合同解除及终止10.1合同解除条件如发生不可抗力等法定解除条件，双方可协商解除合同。10.2合同终止条件合同终止条件按照合同约定的条款执行。10.3解除及终止后的处理合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理未了事宜。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，可通过协商解决；协商不成的，可选择仲裁或诉讼解决。11.2仲裁及诉讼双方约定仲裁或诉讼的管辖地点和方式。第十二条保密条款12.1保密内容双方对合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，期限为年。12.3违约保密条款如一方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿对方损失。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免、无法克服的情况。13.2不可抗力后果双方根据不可抗力事件的影响，协商确定不可抗力后果的处理方式。13.3不可抗力责任分配根据不可抗力事件的影响，双方协商确定责任分配。第十四条其他条款14.1法律适用及解释本合同适用中华人民共和国法律，如有争议，参照合同约定的争议解决方式解决。14.2附件及附录合同附件及附录作为合同不可分割的部分，与合同具有同等效力。14.3合同的补充及修改合同的补充和修改须经双方协商一致，并以书面形式签订。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程详细设计图纸附件二：分包工程施工规范及技术要求附件三：分包工程材料及设备清单附件四：分包工程人员配置表附件五：分包工程进度计划表附件六：分包工程质量验收标准附件七：分包工程安全防护措施方案附件八：分保工程环境保护措施方案附件九：分包工程合同价款明细表附件十：分包工程违约金计算公式附件一：分包工程详细设计图纸详细要求和说明：本附件包含分包工程的详细设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，以及与分包工程相关的设计文件和资料。分包人应根据设计图纸进行施工，并严格按照图纸要求进行施工。附件二：分包工程施工规范及技术要求详细要求和说明：本附件包含分包工程施工过程中应遵守的规范和技术要求，包括国家相关法律法规、行业标准以及施工图纸中的特殊要求等。分包人应熟悉并遵守本附件中的规范和技术要求，确保工程质量、安全、进度等满足要求。附件三：分包工程材料及设备清单详细要求和说明：本附件列明分包工程所需的材料和设备名称、型号、数量、质量标准等信息。分包人应根据清单采购、供应材料和设备，并保证其质量符合工程要求。附件四：分包工程人员配置表详细要求和说明：本附件列出分包工程施工过程中所需的人员配置，包括工种、人数、职责等信息。分包人应按照本附件提供的人员配置进行施工，并确保施工人员的技能和素质满足工程要求。附件五：分包工程进度计划表详细要求和说明：本附件制定分包工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、工作内容等信息。分包人应按照计划进行施工，确保工程按时完成。附件六：分包工程质量验收标准详细要求和说明：本附件规定分包工程的验收标准，包括质量要求、验收程序、验收方法等信息。分包人应按照本附件的要求进行自检和接受验收。附件七：分包工程安全防护措施方案详细要求和说明：本附件制定分包工程的安全防护措施，包括施工现场的安全防护、施工人员的安全培训、安全事故的处理等信息。分包人应严格按照本附件的要求进行安全管理。附件八：分包工程环境保护措施方案详细要求和说明：本附件制定分包工程的环境保护措施，包括施工现场的环境保护、废弃物的处理、节能减排等信息。分包人应按照本附件的要求进行环境保护。附件九：分包工程合同价款明细表详细要求和说明：本附件详细列出分包工程的合同价款，包括工程总价款、进度款、尾款等信息。分包人应按照本附件的约定收取合同价款。附件十：分包工程违约金计算公式详细要求和说明：本附件规定分包工程违约金的计算公式和计算方法。分包人应按照本附件的约定计算违约金。说明二：违约行为及责任认定：1.劳务分包范围的违约示例：分包人未按照合同约定完成分包工程范围内的全部工作内容，导致工程进度延误。责任认定：分包人应按照合同约定完成分包工程范围内的全部工作内容，如发生违约行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿因此给总包人造成的损失。2.工期延误的违约示例：分包人由于自身原因导致工期延误，未能按照合同约定的时间完成工程。责任认定：分包人应按照合同约定的时间完成工程，如发生工期延误的违约行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿因此给总包人造成的损失。3.质量不达标的违约示例：分包人施工的质量不符合合同约定的质量标准，导致工程质量问题。责任认定：分包人应保证分包