下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建筑工程施工合同补充协议范本2024年通用合同编号:__________一、工程内容1.1本补充协议范围内的工程内容为:____________________________________________________________。1.2乙方应按照主合同约定的标准和质量要求,完成本补充协议范围内的工程。二、工程进度2.1乙方应按照甲乙双方约定的工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。2.2乙方如因自身原因导致工程进度延误,应承担相应的违约责任。三、工程质量3.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和主合同约定的质量要求进行施工。3.2乙方应确保工程质量,不得出现质量问题。如出现质量问题,乙方应承担修复及赔偿责任。四、工程造价4.1乙方应按照主合同约定的计价方式,计算本补充协议范围内的工程造价。4.2乙方应按照甲乙双方约定的支付方式,按时足额获得工程款项。五、合同的变更、解除和终止5.1甲乙双方同意,本补充协议一经签订,如有变更、解除或终止主合同的情况,应及时书面通知对方,并按照主合同约定的方式处理。5.2本补充协议的变更、解除或终止,应经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。六、违约责任6.1乙方如违反本补充协议的约定,应承担相应的违约责任。6.2甲方如违反本补充协议的约定,应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1甲乙双方在履行本补充协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决。7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本补充协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。8.2本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________日期:____年____月____日日期:____年____月____日一、附件列表:
1.《建筑工程施工合同》
2.本补充协议
3.工程进度计划
4.工程质量标准
5.工程造价计算资料
6.支付方式说明
7.变更、解除或终止主合同的书面通知
8.违约责任说明
9.争议解决方式说明
10.法院管辖权说明三、法律名词及解释:
1.甲方:指合同中规定的委托人或授权人。
2.乙方:指合同中规定的受托人或承包人。
3.工程:指合同中规定的施工项目。
4.补充协议:指为补充和完善主合同而签订的协议。
5.违约:指未能履行合同约定的义务。
6.工程进度:指工程按计划进行的进度。
7.工程质量:指工程满足规定要求的程度。
8.工程造价:指完成工程所需的总费用。
9.支付方式:指甲方支付工程款项的方式。
10.法院管辖权:指合同争议解决的地域法院。四、执行中遇到的问题及解决办法:
1.工程进度延误:乙方应承担相应的违约责任,并根据合同约定进行赔偿。
2.工程质量问题:乙方应承担修复及赔偿责任,并及时采取措施解决问题。
3.工程款项支付问题:乙方应提供合法的发票和付款凭证,甲方按时足额支付工程款项。
4.合同变更、解除或终止:甲乙双方应及时书面通知对方,并按照主合同约定的方式处理。
5.合同争议:甲乙双方应通过友好协商解决,协商不成时可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:
1.适用于建筑工程施工合同的补充和细化。
2.适用于明确工程进度、工程质量、工程造价等方面的约定
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 北师大版小学语文三年级下册期中试卷含参考答案
- 2024届浙江省宁波高三下学期二模模拟考试物理试题(解析版)
- 2024届江苏省南京市高三下学期第二次模拟考试物理试题
- 2023年激素内分泌药项目调研分析报告
- 2023年保温涂料项目需求分析报告
- 2023年光扫描数字化仪项目需求分析报告
- 2024年租房合同补充条款列举
- 2023年食品防腐剂项目分析评估报告
- 2024年秋一年级上册4日月山川 公开课一等奖创新教学设计
- 2024年秋一年级上册13 an en in un ün 公开课一等奖创新教案(2课时)
- 《梨树病虫害防治》演示PPT
- 精神科医生医疗质量考核表
- 教学课件第12章camera raw
- 口腔专科医院消毒灭菌效果及环境卫生学监测制度(完整版)
- 新录用公务员(含参照公务员)工资定级表
- 三年级上册音乐全册(西师版)教案
- 税收分析常用方法
- 机泵类设备试车方案
- 工程竣工验收确认单
- 总务处工作五年规划
- (最新整理)职业紧张压力量表OSI
评论
0/150
提交评论