法院卷帘门改造施工合同

法院卷帘门改造施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方需要对法院卷帘门进行改造施工，乙方具备相应的资质和能力进行施工，双方经协商一致，就法院卷帘门改造施工事项达成如下协议：一、工程内容1.1乙方根据甲方的要求，对甲方提供的法院卷帘门进行改造施工。1.2改造施工包括但不限于：更换门体、门机、控制系统等。1.3乙方应按照甲方的要求，提供合格的改造施工，并确保施工过程中的安全。二、工程期限2.1乙方应在甲方指定的开工日期开始施工，并在合同约定的工期内完成全部改造施工。2.2工期顺延的情况包括但不限于：甲方原因导致停工、不可抗力等。三、工程质量3.1乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保改造后的卷帘门符合甲方要求。3.2乙方应在施工过程中，对甲方提供的材料进行检验，确保材料质量。3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。四、工程费用4.1乙方向甲方提供的改造施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同约定的款项。4.3乙方应提供正规发票，甲方有权对乙方的收费进行审计。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的千分之五。5.2甲方未按照约定时间支付款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的千分之五。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事本合同约定的活动。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.法院卷帘门改造施工设计方案2.乙方施工资质证明文件3.材料合格证明文件4.施工进度计划表5.工程验收标准和方法6.付款凭证和发票二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付款项，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定，视为违约。4.乙方未按照国家标准和行业规范进行施工，视为违约。5.甲方提供的材料不符合约定，甲方视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同约定的法院卷帘门的所有者，具有改造施工需求的法人或其他组织。2.乙方：指合同约定的具有相应资质和能力进行法院卷帘门改造施工的法人或其他组织。3.合同金额：指双方约定的乙方提供改造施工所应得的报酬。4.违约金：指一方违约时，应向另一方支付的赔偿金。5.滞纳金：指甲方未按约定时间支付款项时，应向乙方支付的逾期付款的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中遇到技术难题：及时与乙方沟通，共同协商解决方案。2.甲方未按约定时间支付款项：乙方可以催告甲方支付，甲方逾期不支付的，乙方可以依法向法院提起诉讼。3.乙方未按约定时间完成施工：甲方可以催告乙方完成，乙方逾期不完成的，甲方可以依法向法院提起诉讼。4.工程验收不合格：乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。五、所有应用场景：1.法院卷帘门存在安全隐患，需要进行改造施工。2.法院卷帘门