A建设工程施工合同正规范本(2024版)

A建设工程施工合同正规范本(2024版)合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________1.6工程质量标准：__________1.7工程合同总价：__________二、合同工期2.1工期定义：自双方签订合同之日起至工程竣工交付使用之日止。2.2合同工期：__________日。2.3开工日期：__________。2.4竣工日期：__________。三、合同价格及支付3.1合同价格：本合同工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款。（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%。（4）剩余的__________%作为质量保证金，在工程交付使用后一年内无质量问题的情况下予以支付。3.3支付时间及方式：甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，通过银行转账等方式支付乙方。四、工程质量与验收4.1工程质量标准：本工程质量应符合国家及行业相关标准，包括但不限于__________等。4.2验收程序：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，甲方组织验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，直至达到验收标准。4.3验收合格：工程通过甲方组织的验收，并取得政府部门出具的验收合格证书。五、违约责任5.1甲方违约：甲方未按照合同约定支付工程款，或未按照合同约定提供施工条件，导致工程延期、停工的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________。5.2乙方违约：乙方未按照合同约定施工，或未达到合同约定的质量标准，导致工程质量不合格的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同附件：本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、技术要求等，均为合同不可分割的部分。7.2合同的修改和补充：合同履行过程中，如需对合同内容进行修改或补充，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。7.3合同的解除：在合同履行过程中，一方违约导致合同无法继续履行的，对方有权解除合同，并有权要求违约方承担违约责任。7.4法律适用及争议解决：本合同适用中华人民共和国法律，双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同的变更或解除，必须经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议或解除协议。8.3本合同的终止，不影响双方在合同终止前产生的权利和义务。九、保密条款9.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以保密。9.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。十、合同的签署本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.技术要求

4.施工方案

5.材料合格证

6.设备清单

7.施工人员名单

8.工程进度计划

9.质量保证书

10.安全文明施工保证书二、违约行为及认定：

1.甲方违约：

未按照合同约定支付工程款

未按照合同约定提供施工条件，导致工程延期、停工

未履行合同约定的其他义务2.乙方违约：

未按照合同约定施工

未达到合同约定的质量标准，导致工程质量不合格

未履行合同约定的其他义务违约行为的认定：

违约行为是指合同一方未能履行合同约定的义务，导致合同目的不能实现或损害对方利益的行为。

违约行为的认定应根据合同条款、国家法律法规、行业标准等进行判断。三、法律名词及解释：

1.发包方：指承担工程建设任务的法人或其他组织。

2.承包方：指承担工程建设任务的法人或其他组织。

3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付使用的时间。

4.合同总价：指双方约定的工程完成所需支付的总金额。

5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

6.验收合格证书：指政府部门对工程质量进行验收，合格的发给的证明文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

原因：设计变更、材料供应不及时、施工条件不利等。

解决办法：调整施工计划，优化施工工艺，增加施工人员，提前采购材料等。2.工程质量问题：

原因：施工工艺不当，材料不合格，监理不到位等。

解决办法：整改不合格部分，更换不合格材料，加强监理等。3.合同争议：

原因：对合同条款理解不一致，工程变更导致的价款调整等。

解决办法：友好协商，签订补充协议，或向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑