第七章建设工程合同.(2024版)

第七章建设工程合同.(2024版)合同编号：__________第七章建设工程合同(2024版)1．定义与术语甲方：（全称名称）乙方：（全称名称）（此处列出合同中使用的专业术语及其定义，例如：工程、施工、交付等）2．合同标的2.1甲方同意聘请乙方承担__________（工程名称）的建设工程，乙方同意接受甲方的聘请。2.2工程地点：__________（具体地址）。2.3工程内容：__________（工程具体内容）。2.4工程质量标准：__________（质量标准）。3．合同价格与支付3.1本合同的合同价为__________元（大写：__________元整）。3.2甲方应按照下列进度支付乙方工程款：（此处列出支付进度及对应的付款时间、金额）3.3甲方支付乙方工程款时，应扣除乙方应缴纳的税费、违约金等。4．合同履行4.1乙方应按照本合同约定的工程内容、质量标准、进度要求等履行合同义务。4.2乙方应按照甲方的要求，提供与工程相关的资料、证件等。4.3甲方应按照本合同约定的进度支付乙方工程款，并保证支付的款项符合国家相关法律法规的规定。5．违约责任5.1乙方未按照本合同约定的工程内容、质量标准、进度要求等履行合同义务的，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除本合同。5.2甲方未按照本合同约定的进度支付乙方工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权解除本合同。6．争议解决6.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交__________（仲裁机构名称）按照__________（仲裁规则）进行仲裁。7．其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。7.2本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.施工方案

3.工程量清单

4.材料供应合同

5.设备供应合同

6.工程验收标准

7.工程进度计划

8.付款凭证

9.工程变更协议

10.仲裁协议二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定的工程内容、质量标准、进度要求等履行合同义务，认定为违约。

2.乙方未按照甲方要求提供相关资料、证件等，认定为违约。

3.甲方未按照约定的进度支付乙方工程款，认定为违约。

4.甲方未保证支付的款项符合国家相关法律法规的规定，认定为违约。

5.双方未按照约定解决争议，认定为违约。三、法律名词及解释：

1.工程：指由甲方委托乙方建设的项目。

2.施工：指乙方根据设计图纸和施工方案进行的工程建设活动。

3.交付：指乙方按照合同约定完成工程建设，并将工程移交给甲方。

4.违约金：指一方未履行合同义务，按照约定向对方支付的赔偿金。

5.仲裁：指双方约定将合同争议提交仲裁机构进行裁决的一种方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，并向甲方支付违约金。

2.工程质量问题：乙方应按照约定进行修复或重新建设，并向甲方支付违约金。

3.付款延误：甲方应及时支付工程款，并向乙方支付违约金。

4.变更事项：双方应签订变更协议，并按照变更后的协议履行合同义务。

5.争议解决：双方应按照约定的仲裁条款提交仲裁机构解决争议。五、所有应用场景：

1.适用于甲方委托乙方进行建设工程的情况。

2.适用于乙方承担工程设计、施工、