建筑工程施工合同协议书范文2024年

建筑工程施工合同协议书范文2024年通用合同编号：__________建筑工程施工合同协议书甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为工程项目业主，拥有上述工程的合法建设权，并拟将该工程的施工任务委托给乙方，乙方愿意接受甲方的委托，为完成该工程施工任务，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程总价：__________1.7工程工期：__________二、合同双方的权利和义务2.1甲方的权利和义务2.1.1甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款项。2.1.2甲方应按照合同约定，向乙方提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料。2.1.3甲方应负责办理工程建设的相关手续，包括规划、土地、建设、环保等部门的审批手续。2.1.4甲方应协助乙方解决工程施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。2.2乙方的权利和义务2.2.1乙方应按照合同约定，完成工程施工任务，并保证工程质量达到约定的标准。2.2.2乙方应按照合同约定，向甲方支付工程款项。2.2.3乙方应遵守国家有关法律法规，严格按照施工规范、工艺流程进行施工。2.2.4乙方应加强施工现场的管理，确保施工安全，减少安全事故的发生。三、合同价款及支付方式3.1合同价款：双方经协商一致，确认本合同工程总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2支付方式：3.2.1甲方支付工程预付款：合同总价的一定比例，作为乙方施工的启动资金。具体比例双方协商确定。3.2.2甲方按照乙方实际完成工程量，按约定的单价支付工程进度款。3.2.3工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款项。四、工程质量及验收4.1乙方应严格按照国家有关建筑工程质量标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到一定程度时进行，最终验收在工程完工后进行。4.3验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定标准。五、合同的变更和解除5.1合同的变更和解除应书面协商一致，并报经双方加盖公章或法定代表人签字生效。5.2合同变更和解除不影响双方因履行合同而产生的权利和义务。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕合同价款后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程量清单和报价单3.施工组织设计和施工方案4.工程验收标准和程序5.施工安全事故应急预案6.工程款项支付凭证7.变更和解除合同的书面协议8.双方签订的保密协议9.工程保修书和保修条款二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款或进度款2.甲方未按约定提供施工场地和施工条件3.乙方未按约定时间完成工程或工程质量不达标4.乙方未按约定支付工程款项5.乙方未遵守国家法律法规和施工规范6.乙方未按约定提供施工资料和技术支持7.双方未按约定时间进行工程验收8.双方未按约定处理争议或违反保密协议三、法律名词及解释：1.发包方（甲方）：指具有工程建设权利和义务的当事人。2.承包方（乙方）：指承担工程建设任务的当事人。3.工程价款：指双方约定的工程建设费用。4.工程质量：指工程满足使用功能和安全要求的标准。5.施工工期：指双方约定的完成工程施工的时间。6.违约行为：指合同当事人违反合同约定的行为。7.工程验收：指对完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查。8.合同解除：指合同当事人根据法律规定或约定，终止合同关系的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工程进度计划，必要时签订进度变更协议。2.工程质量问题：立即停工整改，重新验收直至符合质量标准。3.工程款项支付纠纷：核对工程量清单，明确付款依据和时间。4.施工安全事故：启动安全事故应急预案，及时报告并处理。5.合同变更或解除争议：书面协商一致，并报经双方加盖公章或法定代表人签字。6.法律纠纷：保留证据，向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程的施工合同签订。2.适用于施工方与业主方之间的工程款项支