建设工程施工合同专用条款说明(2024版)

建设工程施工合同专用条款说明(2024版)合同编号：__________甲方：（全称）地址：联系电话：乙方：（全称）地址：联系电话：鉴于：1.甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权，并希望完成该项目的施工任务；2.乙方为具有相应资质和能力，愿意承担该项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经过协商，达成如下协议：第一条：工程概况1.1工程名称：（全称）1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：1.5工程预算：第二条：合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：￥（币种：人民币）2.2乙方在合同签订后：（时间）内，向甲方提交详细的施工预算，经甲方确认后，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第三条：合同的履行3.1乙方向甲方承诺，按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程地点、工程预算等要求，按时完成本工程的施工任务。3.2乙方向甲方保证，其所提供的施工材料、设备、工艺等均符合国家及行业相关标准和规定，并保证工程质量、安全、进度等满足甲方的要求。3.3甲方应按照本合同约定的时间和金额向乙方支付工程进度款和尾款。3.4甲方应按照本合同约定，提供乙方施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施。3.5甲方应协助乙方解决施工过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。第四条：合同价格的调整4.1在合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致工程量增减、工期延误等，双方可协商调整合同价格。4.2调整合同价格的方式如下：（1）工程量增减导致的合同价格调整，按照实际完成的工程量计算；（2）工期延误导致的合同价格调整，按照延误天数和乙方的实际损失计算。第五条：违约责任5.1乙方未按照本合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程，甲方有权按照约定扣除乙方违约金，并有权解除本合同。5.2甲方未按照本合同约定的时间向乙方支付工程进度款和尾款，乙方有权按照约定扣除甲方违约金，并有权解除本合同。5.3双方未按照本合同约定的义务履行合同，导致合同无法履行或者造成损失的，应承担相应的违约责任。第六条：争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条：其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格、乙方完成合同约定的所有义务之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日一、附件列表：

1.工程预算详细报告

2.乙方资质证明文件

3.工程设计图纸和技术规范

4.施工方案和安全措施报告

5.材料和设备采购合同

6.工程进度计划和施工组织设计

7.质量保证书

8.验收标准和方法

9.付款凭证和进度报告

10.变更订单二、违约行为及认定：

1.乙方未按合同约定的质量、安全标准完成工程，或未在约定时间内完成工程。

2.甲方未按合同约定时间支付工程进度款和尾款。

3.甲方未提供乙方施工所需的基础设施或协助。

4.乙方使用不符合国家标准的材料、设备或工艺。

5.不可抗力因素导致工程量增减、工期延误等情况。三、法律名词及解释：

1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

2.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

3.工程验收：指工程完成后，由甲方组织进行的质量、安全、进度等方面的检查、评定和确认。

4.资质：指乙方在从事合同约定的工程施工活动所应具备的法律资格。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：协商确定合理的赶工措施和费用。

2.工程质量问题：立即停工，由乙方负责返工或修复，并承担相应费用。

3.材料设备不合格：乙方应及时更换，并承担由此增加的费用。

4.付款争议：按照合同约定的付款方式和时间进行支付。

5.变更订单：双方协商确定变更内容、时间和费用。五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程项目的新建、扩建、改建等施工任