城市公园建设砌筑施工合同

城市公园建设砌筑施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________城市公园砌筑施工项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同金额2.1本合同砌筑施工项目的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在签订合同时，应向甲方支付合同金额的__________%作为履约保证金，履约保证金在工程验收合格后无息退还。三、施工期限3.1乙方应按照甲方要求的工程进度安排，确保砌筑施工项目在甲方确定的施工期限内完成。3.2施工期限自双方签订合同之日起至__________日止。四、质量标准4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及相关技术规范进行施工，确保工程质量符合国家标准及行业规范。4.2工程验收合格标准：__________五、施工材料5.1乙方应按照甲方要求采购施工材料，并保证材料质量符合国家标准及行业规范。5.2甲方有权对乙方采购的施工材料进行抽检，如不符合要求，乙方应立即更换。六、施工安全6.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规、施工现场安全管理规定进行施工，确保施工安全。6.2乙方应做好施工现场的安全防护工作，防止安全事故的发生。七、合同的变更和解除7.1合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。7.2乙方如未按照约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并按照合同约定追究乙方的违约责任。八、违约责任8.1乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同金额的__________%作为违约金。8.2乙方采购的施工材料不符合要求的，甲方有权要求乙方更换，并按照合同约定追究乙方的违约责任。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1双方应遵守国家相关法律法规，严格按照合同约定履行各自的权利和义务。10.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术规范4.安全生产法律法规5.施工现场安全管理规定6.材料采购清单7.验收标准和方法8.安全生产防护措施方案9.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工任务2.乙方采购的施工材料不符合要求3.乙方未按照合同约定的工期完成施工4.乙方未按照约定支付履约保证金5.乙方未按照安全生产法律法规和施工现场安全管理规定进行施工6.乙方未按照合同约定履行其他义务三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.砌筑施工：指用砖、石、砌块等材料进行墙体、地面等建筑结构的施工。3.履约保证金：为确保合同履行，乙方在签订合同时向甲方支付的一定金额的保证金。4.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.工程验收：对已完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商调整施工计划，必要时增加人员或设备，确保按期完成。2.施工质量问题：立即整改，更换不合格材料，重新施工，直至符合验收标准。3.安全事故：及时报告，采取紧急措施，停止施工，调查原因，追究责任。4.材料供应不足：提前与供应商沟通，备足材料，确保施工顺利进行。5.合同争议：协商解决，协商不成时，可申请仲裁或向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.