隧道工程劳务分包的合同违约处理_第1页
隧道工程劳务分包的合同违约处理_第2页
隧道工程劳务分包的合同违约处理_第3页
隧道工程劳务分包的合同违约处理_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

隧道工程劳务分包的合同违约处理合同编号:__________地址:联系人:联系电话:地址:联系人:联系电话:一、违约责任1.1双方应严格履行本合同的各项条款,如一方违约,应承担违约责任。1.2甲方应按照约定的时间、质量和数量完成工程,如甲方未能按照约定完成工程,甲方应向乙方支付违约金,违约金计算方式为:未能完成工程部分的工程款×10%。1.3乙方应按照约定的时间、质量和数量提供劳务,如乙方未能按照约定提供劳务,乙方应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:未能提供劳务部分的劳务费×10%。二、争议解决2.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。三、其他3.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。3.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:__________一、附件列表:1.隧道工程图纸2.隧道工程施工方案3.隧道工程劳务分包协议4.隧道工程质量检验标准5.隧道工程施工进度计划6.隧道工程安全防护措施7.隧道工程材料供应合同8.隧道工程设备租赁合同9.隧道工程保险单证10.其他与隧道工程相关的合同和文件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为:未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未按约定提供施工条件或材料未按约定支付工程款或劳务费2.乙方违约行为:未按约定时间提供劳务提供的劳务不符合约定标准未按约定使用施工材料或设备未按约定完成分包范围内的工程3.违约行为的认定:违约行为应由违约方承担相应的责任违约方的违约行为应通过双方协商或法院判决确定违约方应按照合同约定或法律规定承担违约责任三、法律名词及解释:1.雇主:指承担隧道工程施工责任的甲方2.分包商:指承担隧道工程劳务分包责任的乙方3.违约金:指一方违约时应向另一方支付的赔偿金4.工程款:指甲方按照合同约定支付给乙方的工程进度款项5.劳务费:指乙方按照合同约定应得的劳务报酬6.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商或诉讼方式解决四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:原因:设计变更、材料供应不及时、不可抗力等解决办法:调整施工计划、提前采购材料、协商延长工期2.工程质量问题:原因:施工不当、材料不合格、设计不合理等解决办法:及时整改、更换不合格材料、协调设计变更3.劳务素质不达标:原因:分包商管理不善、劳务人员技能不足等解决办法:加强分包商管理、培训劳务人员、调整劳务配置4.合同条款不明确:原因:合同起草不完善、双方理解差异等解决办法:明确合同条款、加强双方沟通、补充合同附件五、所有应用场景:1.隧道工程施工方与劳务分包方之间的合同签订2.隧道工程施工过程中双方之间的权利义务分配3.隧道工程施工过程中违约行为的认

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论