签署建设工程施工合同注意事项(2024版)

签署建设工程施工合同注意事项(2024版)合同编号：__________签署建设工程施工合同注意事项(2024版)甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于甲乙双方经友好协商，就乙方承建甲方工程达成一致，为确保双方的权利和利益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，订立本合同，共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程总价：__________二、合同工期2.1合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。2.2工期顺延的情形：（1）因不可抗力导致工程无法进行的；（2）甲方违反合同约定，导致工程无法正常进行的；（3）其他双方协商一致的情形。三、质量与验收3.1乙方应按照合同约定的质量标准完成工程，并承担相应的质量责任。3.2工程验收分为初步验收和最终验收，验收标准和方法按照合同约定执行。3.3甲方应在验收合格后按照合同约定支付工程款。四、价款与支付4.1工程总价款为__________元（大写：____________________________元整）。4.2甲方支付工程款的方式和期限按照合同约定执行。4.3乙方应当按照合同约定开具合法的税务发票。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。5.2甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应支付工程款的__________%。5.3双方的其他违约行为按照合同约定承担相应的违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1乙方应按照甲方要求，提供与工程相关的各类证件、资料，并保证其真实、有效。7.2甲方应按照约定时间支付工程款，否则乙方有权暂停施工。7.3双方应遵守国家法律法规，不得擅自变更、解除合同。7.4双方应共同维护工程现场的安全、卫生，确保工程顺利进行。八、合同的签订与生效8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸

2.工程量清单

3.施工方案

4.材料及设备采购清单

5.施工组织设计

6.安全生产管理制度

7.质量管理手册

8.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。

2.甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。

3.双方的其他违约行为按照合同约定承担相应的违约责任。三、法律名词及解释：1.发包方：指委托他人完成工程建设的一方。

2.承包方：指接受委托完成工程建设的一方。

3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

4.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。

5.验收：指对完成的工程进行检查、评估，以确定其是否符合合同约定的质量、数量等要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：

解决办法：双方协商顺延工期，并根据实际情况调整工程进度计划。2.工程质量问题：

解决办法：及时整改，并由乙方承担相应的质量责任。3.工程款支付争议：

解决办法：双方按照合同约定执行，如协商不成，可向法院提起诉讼。4.合同履行过程中产生的其他争议：

解决办法：双方通过友好协商解决，协商不成的，可向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订。