建设工程施工合同范本示例2024年

建设工程施工合同范本示例2024年通用合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的业主，具备项目建设的相关权益及义务；乙方具备相应资质和能力，愿意承担该项目的施工任务。双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方建设工程项目的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程工期：自开工之日起至竣工验收合格之日止，共计__________天。二、合同价格及支付方式2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。2.3支付方式：甲方通过银行转账方式支付给乙方。三、施工及验收3.1乙方应按照甲方的要求和技术标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.2乙方应严格按照合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.3工程验收合格后，乙方应按照合同约定承担保修责任。四、违约责任4.1乙方未按照约定工期完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的__________%。4.2乙方施工质量不符合约定标准的，乙方应负责修复、重建或返工，并承担相应费用。4.3甲方未按照约定时间支付进度款或尾款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每日滞纳金金额为应支付款项的__________%。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且尾款支付完毕之日终止。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.施工方案及施工组织设计3.工程量清单及报价单4.乙方资质证明文件5.合同履行过程中所需的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按照约定工期完成施工。2.工程质量不符合标准：乙方施工质量不符合约定标准。3.支付违约：甲方未按照约定时间支付进度款或尾款。4.擅自变更：未经甲方同意，乙方擅自变更工程内容或设计。5.保修责任不履行：乙方未按照合同约定承担保修责任。三、法律名词及解释：1.甲方：指建设工程项目的业主。2.乙方：指承担建设工程施工任务的单位。3.工程竣工验收：指工程完成后进行的质量、安全、功能等方面的检查评定，以确定工程是否符合设计要求和标准。4.违约金：指一方不履行合同义务或履行义务不符合约定时，应向对方支付的赔偿金。5.滞纳金：指逾期支付款项的一方应向另一方支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定合理的施工计划，确保人员、材料和设备按时到位，如有延误，及时与甲方沟通，制定补救措施。2.工程质量不符合标准：加强质量管理和监督，严格按照设计要求和标准施工，发现问题及时整改。3.支付违约：甲方应按照合同约定时间支付进度款和尾款，如有违约，及时与乙方沟通，制定补救措施。4.擅自变更：任何一方需变更工程内容或设计时，应提前与对方沟通，取得同意后方可进行变更。5.保修责任不履行：乙方应严格按照合同约定承担保修责任，如有问题，及时与甲方沟通，制定补救措施。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订。2.适用于建筑施工企业与业主之间的施工