建设工程施工合同示范文本gf(2024版)

建设工程施工合同示范文本gf(2024版)合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：一、工程概况1.1本项目位于__________，主要包括__________等内容。1.2工程规模：__________。1.3工程质量标准：__________。1.4工程总价：__________元（大写：__________元整）。二、合同工期2.1开工日期：__________。2.2竣工日期：__________。（1）每延误一天，承包方应支付__________元作为违约金。（2）延误超过__________天，委托方有权解除本合同，并要求承包方支付__________元作为违约金。三、施工内容与要求3.1承包方应按照委托方的要求，完成本工程的施工。3.2承包方应保证施工过程中的安全，确保工程质量符合相关法律法规及国家标准。3.3承包方在施工过程中应遵守环境保护法规，确保施工对环境的影响降至最低。四、合同价款及支付4.1委托方应按照本合同约定的工期、质量等要求，向承包方支付合同价款。4.2支付方式：（1）开工保证金：合同总价款的__________%，计__________元，开工前支付。（2）进度付款：按工程进度的__________%，分期支付。（3）竣工结算：工程竣工后，按实际完成工程量进行结算。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2承包方如未按约定工期完成工程，应按照本合同第二条约定的工期延误处理方式进行赔偿。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.工程预算书

3.施工方案

4.材料及设备清单

5.工期计划表

6.安全生产管理制度

7.环境保护措施方案

8.合同变更协议

9.补充协议二、违约行为及认定：

1.工期延误：未按合同约定的工期完成工程。

2.工程质量不符合约定：工程质量不符合国家标准或合同约定。

3.安全生产事故：违反安全生产管理制度，造成安全事故。

4.环境保护违规：违反环境保护措施方案，造成环境污染或损害。

5.支付违约：未按合同约定时间、金额支付价款。

6.擅自变更合同：未经双方协商一致，擅自变更合同内容。

7.违反合同其他约定：违反合同中其他明确规定的行为。三、法律名词及解释：

1.委托方：指承担工程项目建设责任的主体。

2.承包方：指承担工程施工责任的主体。

3.工期延误：指工程实际竣工时间超过合同约定的竣工时间。

4.工程质量：指工程符合国家标准、规范及合同约定的程度。

5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

6.补充协议：指对本合同未尽事宜进行补充约定的文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：提前制定合理的工期计划，密切监控工程进度，确保按期完成。

2.工程质量问题：加强质量监管，严格按照设计图纸和规范施工。

3.安全生产事故：严格执行安全生产管理制度，定期进行安全培训和检查。

4.环境保护违规：遵守环境保护法规，制定并落实环境保护措施。

5.支付违约：双方按时履行支付义务，确保合同价款按时支付。

6.擅自变更合同：任何一方拟变更合同内容，应与另一方协商一致，签订补充协议。

7.合同履行中出现争议：通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉。五